资质借用承诺书

资质借用承诺书

　　在现在社会，承诺书应用范围愈来愈广泛，在写作上，承诺书有一定的书写规范。相信许多人会觉得承诺书很难写吧，下面是小编为大家收集的资质借用承诺书，欢迎大家分享。

资质借用承诺书1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）

　　二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。

　　三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。

　　四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。

　　五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。

　　六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。

　　七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。

　　八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。

　　九、甲方有权对正在施工的.工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。

　　十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。

　　1、乙方不服从甲方管理的；

　　2、工程逾期的；

　　3、工程质量不达标的；

　　4、拖欠农民工工资的；

　　5、工程管理混乱，有安全隐患的；

　　十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金元。

　　十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，由东昌府区人民法院处理。

　　十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

　　本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。

　　甲方：xx公司

　　乙方：（签名）

　　 年 月 日

资质借用承诺书2

xxx有限公司：

　　本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关，并作如下承诺：

　　一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。

　　二、向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费）；保证金；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

　　三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后个工作日内（扣除管理费）将此款转到所指定的银行卡上。户名：；开户行：。

　　四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。

　　五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。

　　特此承诺

　　承诺人：

　　身份证号码（复印件附后）：

　　年月日

资质借用承诺书3

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方使用甲方企业资质证书，为明确甲乙双方的权利和义务，双方经协商，现签订协议如下：

　　第一条乙方保证向甲方提供的所有资料和信息是真实、完整，准确、合法的，并保证所提供的资料和信息在证书有效期限内发生变更时，及时书面通知甲方。

　　第二条乙方同意甲方向有关部门和个人核实乙方的信息，并保留相关的资料。甲方有权合法地收集乙方的资料，并按照国家有关规定及本协议的约定对乙方资料保密。

　　第三条乙方保证使用证书的行为具有合法性，乙方不得将甲方的证书资质用于公司业务范围以外的其他用途，凡使用证书的行为，均视为乙方真实的意思表示。

　　第四条乙方应保管好甲方证书，且只限于安装工程项目使用，不得转借他人。如乙方在使用甲方资质证书期间，因乙方原因造成甲方证书失效或丢失的，乙方有责任采取措施使甲方证书恢复效力，并负担证书恢复效力的一切费用。

　　第五条证书的使用期限为20天。协议期满后，如需续签，协议另行签订。乙方在使用证书期间有维护其继续有效的义务，并承担其所需基本费用（包括继续教育及注册费用等）。

　　第六条经甲乙双方友好协商，乙方使用甲方资质证书的押金为￥20xx元/次。

　　第七条使用期间甲、乙双方不得得无故解除协议。因甲方或乙方原因需解除协议的，双方均需提前一个月书面通知对方。因甲方原因需解除协议的，甲方要退还与甲方签订协议期内的证书使用费。因乙方原因需解除协议的，甲方不退还乙方已付证书使用费。

　　第八条如需甲方亲临现场配合工作的，甲方应前来现场，所需费用（差旅费）都由乙方承担。

　　第九条乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　 年 月 日 年 月 日

资质借用承诺书4

　　XXX公司：

　　鉴于：我自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。

　　特承诺如下：

　　1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。

　　2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。

　　3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。

　　4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。

　　5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额%的管理费。

　　6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的%提取管理费，并从保证金中自行扣除。

　　7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。

　　8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。

　　承诺人：（签字、按手印）

　　 年 月 日

承诺人身份证复印件：

资质借用承诺书5

　　协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：

　　2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。

　　3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。

　　4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为：）。

　　5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。

　　6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。

　　7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。

　　8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

　　9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人： 年 月日 年 月 日

资质借用承诺书6

　　甲方：

　　乙方：

　　协议内容：

　　本着互惠互利、认真负责的原则，更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展，经甲乙双方商定，就乙方借用资质一事达成如下协议：

　　1、甲乙双方独立核算，各自承担各自的责任；依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值，甲方提留工程总造价的3 %作为甲方的管理费，发包单位按进度拨付的工程款扣除3 %管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时，应向甲方交付一万元管理费预付款，以后在发包方拨款时按比例扣除，乙方应积极协调与发包单位的结算工作，甲方只对相关资料文件盖章。

　　2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作，其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时，乙方应交清协议商定的全部管理费用及国家规定的相关税金，否则，甲方有权拒绝盖章。

　　3、乙方在施工过程中，应严格按照与发包方签订的合同内容执行，确保施工管理、质量管理、安全管理措施到位，如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉，甲方有权单方终止合同，问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用，概与甲方无关。

　　4、甲方提供给乙方的资料，只对该工程有效，乙方无权另做他用。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料，以便公司对该工程进行监督管理。

　　6、本协议一式贰份，自签字之日起生效，本协议至竣工自行失效。

　　甲方： 乙方：

　　（盖章） （盖章）

　　法人代表： 法人代表：

　　（盖章） （盖章）

　　委托代表： 委托代表：

　　（盖章） （盖章）

　　日期： 日期：

资质借用承诺书7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就xxx工程项目达成如下协议：

　　2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分3、3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。

　　3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。

　　4、甲方应当在收到该xxx工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为：）。

　　5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。

　　6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。

　　7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。

　　8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

　　9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　 年 月 日 年 月 日