人工挖孔桩施工合同

人工挖孔桩施工合同

　　随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的人工挖孔桩施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

人工挖孔桩施工合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　由于人工挖孔桩属地下作业工程，为了确保工程质量、安全和工程施工顺利进行，明确双方权责，经甲、乙双方协商，订立以下合同条款：

　　一、班组承包内容及质量标准：

　　由乙方承包甲方桩基工程孔桩基人工挖孔桩的施工作业，包括挖孔、扩孔、护壁及制安护壁钢筋、抽水、安装木模、风镐、基岩及孤石爆破覆盖、防护、基岩及孤石爆破清渣、流泥及流砂处理、成孔验收后塌孔处理等各项挖孔桩小组所必须完成和作业内容。乙方应按照设计要求和施工管理人员的指导下严格施工，确保进度，质量合格以上。

　　二、安全施工

　　1、乙方进场前必须提供就业证、审检计划生育证、随身携带身份证，并按市政府及劳动局的规定办好暂住证、上岗证及有关证件，其费用由乙方自理，若由于乙方工人因未办理以上证件被有关部门罚款处理的，所罚款项由乙方负责并承担相应责任。

　　2、施工现场，乙方应严格按照施工安全操作管理规定入场施工，戴好安全帽，正确使用个人劳动防护用品及必要的保险措施，由甲方指定专人登记，每发现乙方一人未戴安全帽或赤脚、穿拖鞋者罚款金额50元，甲乙双方结帐时根据登记表累积金金额由甲方从乙方工资里扣除。

　　3、乙方必须严格按照安全操作规范的规定安全施工，服从现场管理人员的正确指挥，若由乙方违反安全操作规范及不听从现场管理人员的正确指挥，所引起的一切工伤事故，全部由乙方自负。

　　4、乙方因违反治安管理条例、法律包括色情、酗酒、赌博、打架争执等所引起的事端由乙方负责，甲方将对相关人员进行处理、罚款100元，并移送法办。乙方钱物自行保管，遗失被盗与甲方无关，发现乙方工人偷窃甲方工具、材料等物者，甲方按该物价的十倍对违反者进行罚款，并开除处分送交法办。

　　三、承包工期及工价

　　1、工期为日历天及止，单价按挖孔小组所挖桩孔的`实际深度计算，每立方米挖土量为人民币包干，不得以任何借口进行追补。计算方式为圆柱形体积公式：设计上口内直径加平均150mm直护壁计算方量。

　　2、各班组工人必须对组内所挖的孔桩负责至终孔验收合格通过，若发生组内个别孔未完成，甲方有权不与乙方结算，包括乙方组内已完成的孔桩，均无权与甲方结算，甲方有权自行处理。

　　3、各班组工人每天必须对组内的孔桩每根桩至少开挖1米，不得无故停工，施工员每天检查，发现班组没有当天开挖的孔，甲方有权做任何处理，不与乙方做任何结算，且乙方必须无条件接受甲方的罚款（每天每人罚100元）。

　　4、工期顺延依据：中雨以上工期顺延，但班组长必须与施工员当日签证认可，否则不延，小雨天气不延。遇孤石需爆破作业的，班组长当日汇报给施工员、当日安排风钻、第二天安排爆破作业为正确工期，若其中有拖延工期，须顺延时必须与施工员当日办理签证，否则不算延期。

　　5、付款及结算办法：但必须有足够的进度，桩芯浇灌完成后借至总进度的50%，余款待验收后付清。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字后具法律效力。

　　甲方：___________（签字）乙方：___________（班组长签字）组员：___________

　　___________年___________月___________日

人工挖孔桩施工合同2

　　发包方： (以下简称：甲方)

　　承包方： (以下简称：乙方)

　　依照(《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 通江县国有林场棚户区(危旧房)改造项目三标段 基础人工挖孔桩分包协商一致，订立本合同。

　　一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：

　　(一)、乙方承包工程范围： 四川远发建设集团有限公司 承建的通江县国有林场棚户区(危旧房)改造项目三标段基础人工挖

　　孔桩：该主楼设计范围内人工挖孔桩，保质保量、按期完成任务，达到设计、地勘和国家规范要求。

　　(二)、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容：

　　1、乙方包人工、包辅助材料和工器具。

　　2、无条件全力配合甲方、地勘、监理及质监单位对成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作。

　　3、无条件听从建设、监理、甲方安排和指挥。

　　二、承包工程费用：

　　在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过设计、地勘等单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，合同分项单价如下：

　　人工挖孔桩造价：

　　水磨钻开挖 425 元/立方米;

　　水磨钻以外土石方开挖(护壁) 210 元/立方米;

　　以上单价已综合考虑，包含人工搅拌、运输、浇筑、振捣、养护、绑扎丝、护壁钢筋安装，护壁模板材料及制作安装。

　　三、质量：

　　质量要求：达到设计施工图纸和地勘要求;满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等;建设、监理等单位验收合格。

　　四、工期：

　　1、承包合同工期月日。

　　2、所有桩孔提前一天奖励元，未完成每天处罚

　　五、结算、付款：

　　1、借支：按每周每人一天30元借支。

　　2、结算方法：孔径按施工图纸，深度按实际测量。

　　3、结算方式：水磨钻以外土石方开挖(护壁)完工、验收合格后，支付工程进度款的60%。水磨钻开挖完工、验收合格后，支付总工程款的70%;余款等建设方款项到位后付清。

　　4、如果因乙方原因造成工程违约，应赔偿甲方相应的'损失。

　　六、安全文明施工：

　　1、乙方进场前必须认真接受甲方的三级教育，填好三级教育卡，做好安全技术交底工作，严格按照安全技术交底施工，乙方必须设立专职安全员配合甲方安全员协调施工区域的防范工作，发现人员不到岗，一次处罚200元。

　　4、若发生安全事故，1000元以内概由乙方自行负责。

　　七、本合同未尽事宜在施工中双方协商解决

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同等工程完成尾款结清后自行终止。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

人工挖孔桩施工合同3

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　一、甲方将安康三阳商贸综合楼基础人工挖孔灌注桩承包给乙方，为了明确双方责任，经甲、乙双方共同协商达成协议，以供共同遵守执行。

　　二、 承包方式：乙方包工(包机具)不包料。

　　三、 承包工作内容：乙方负责土方开挖，钻孔及清挖，钢筋制作绑扎电焊，装拆护壁模板，浇捣桩壁桩身砼至桩帽底，等一系列工序的施工操作。

　　四、 施工工期和质量：

　　1、工期为 天，开工时间以实际开工日为准；若遇岩石、流沙等特殊地质情况，工期则按双方代表商议确定顺延时间；如遇雨天等自然条件和不可抗拒力量影响工期的则按实际顺延。

　　2、所有乙方施工完成的孔桩须经甲方、设计院、勘察、监理、质检站等检测验收，质量都必须达到100%合格。

　　3、在施工过程中若遇到流沙、管涌、稀泥和有害气体溢出等不良地质状况时，乙方必须及时处理并及时告知甲方采取相应技术措施，甲方并供应由此急需的材料，按实际顺延特殊处理损耗的时间，反之若乙方没有及时处理，并且没有通知甲方造成的安全事故和耽误施工进度一切由乙方负责。

　　五、 甲方责任 ：

　　1、提供水电，现场水源 、电源总配电箱(配备漏电开关)及闸刀开关(一套)到位，楼占地范围内整体开挖至桩帽底。

　　2、保证材料供应充足及时。

　　3、负责测量定位放好桩位线点，在乙方浇捣完第一节护壁后负责校对。

　　4、负责及时提供施工图给乙方，如有须变更及时提供变更。

　　六、乙方责任：

　　1、自行组织施工人员、机械机具进场，特殊工种需持证上岗；施工期间要安排专职人员配合甲方技术对轴线、桩位的放样及复核。

　　2、必须按照安全规范规程进行操作施工，禁止野蛮施工，若乙方不按照安全规范规程操作施工造成的工伤事故一切由乙方负责(按下面附件的安全施工技术交底)。

　　3、施工中若发现安全问题或隐患，需马上停止作业并及时报告甲方，且待甲方指示具备(确定施工方案)复工条件后方能继续施工。

　　4、要做到文明施工，执行甲方的各项规章制度，服从甲方管理人员的管理，否则甲方有权进行经济处罚及单方终止合同、有权将乙方清退出场，且由此造成的一切后果由乙方负责。

　　5、经检测发现不合格桩，且属于乙方施工操作造成的不合格桩，乙方必须无偿按有关

　　方案(有关部门确定可行)返工至合格。

　　6、施工期间不得以任何理由或借口故意停工，甲方有权单方终止合同，并有权按完成工程量的50%结付工资款。乙方在收到结算款后两天内必须离开施工现场。

　　七、 工程量计算及工资价格：

　　1、 工程量计算：桩径按图(含护壁)，桩长按实际开挖深度计算。

　　2、 施工工资单价：1米桩径(直径) ，1.2米桩径(直径) ，(注：若开挖过程中遇水，1米桩径(直径)甲方提供水泵，每米增加 ;乙方自行提供水泵，每米增加 。

　　3、 若甲方只需要乙方做桩底扩大头工作，则施工单价为：1.7米高的扩大头及以下(含1.7米) ，2.1米高的扩大头及以下(含2.1米) ，2.3米高的扩大头及以下(含2.3米) ，2.6米高的扩大头及以下(含2.6米) ，均不包含任何税费，乙方不用开具税票，但甲方开票乙方须无条件提供相关证件。

　　八、 支付方式：施工完成以后，经过甲方、监理方、建设方等相关单位验收合格后，一周之内甲方一次付清。

　　九、 乙方须对进场的施工操作人员购买意外安全保险，保额要求60万元以上。若不幸出现安全事故，甲方承担百分之一的安全事故费用。

　　十、 合同生效期间，甲乙双方都应互相配合、共同遵守，未尽事宜双方友好共同协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方代表签字即生效。

　　附件：__________ 人工挖孔桩安全施工技术、方案交底

　　摘 要：因人工挖孔桩施工时工人在井下作业，劳动条件差，安全事故多。本附件简单说明在施工时应注意的事项，从而避免事故的发生。

　　关键词：人工挖孔桩；桩孔；施工准备；安全措施

　　乙方承包本工程的人工挖孔灌注桩，具有施工机具操作简单，占有施工场地小，对周围建筑物影响小，桩质量可靠，可全面展开，缩短工期。但挖孔桩在施工过程中，工人在井下作业，劳动条件差，安全事故多，据调查显示，桩基施工中发生安全事故以挖孔桩为最多。主要集中在以下六类;1、地面或高空坠物;2、地面人员失足跌入桩孔;3、触电;4、起重工具失灵;5、桩孔内涌水、涌砂;6、桩孔内 出现有毒气体致使人员窒息。所以在实际施工中要针对以上情况采取必要的措施，防止事故的'发生。

　　一、做好开工前的准备工作：

　　1、了解熟悉施工现场周围环境情况，做好现场排水，并做到水通、电通、道路通。

　　2、查阅有关资料，熟悉工程设计图纸、及施工要求，针对不可预见地质情况提出预防事故的方案。

　　3、认真编制施工方案，为保证施工安全，要有全面的、切实可行的安全技术措施，按合同要求控制施工工期计划。

　　4、准备好施工要求配备的机具：如挖孔施工工具、模板、通风机、水泵、照明及动力电器、浇钢筋混凝土机具等，并熟悉掌握各种机具的安全操作技术。

　　二、加强施工组织与管理。

　　1、成立专门的施工指挥组，配备施工技术负责人和专职安全员。现场技术负责人，必须熟练掌握人工挖孔的施工方法、法规、操作规程、安全生产技术知识 ，现场专职安全员，必须负责现场的安全检查与监督工作。

　　2、按施工方案中制订的安全技术措施，以及有关的安全技术规范、规程的要求，开工前由施工 指挥组要向全体操作人员、管理人员进行安全技术交底，并做好书面的交底工作。

　　3、从事挖孔桩作业挑选的工人应是18～35 岁的健壮男性青年，并需经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械等安全作业培训且经考核合格方可进入现场施工。凡患有精神病、高血压、心脏病、癫痫病、聋哑及其他不宜井下作业的人等不能参与施工。

　　三、重视、遵守安全施工技术。

　　1、桩孔内的作业人员应遵守下列规定：

　　①、必须戴安全帽，穿绝缘胶鞋;②、严禁酒后作业；不准在孔内吸烟；不准在孔内使用明火;③、每工作4小时应出孔轮换;④、开挖复杂的土层时，每挖深0.5～1m应用钢筋对孔底做探查，探查孔底以下是否有洞穴、涌砂等，确认安全后，方可继续进行挖掘;⑤认真留意孔内一切动态，如发现流砂、涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时，应停止作业并迅速撤离;⑥在施工中途抽水后，必须先将场面上的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。

　　⑦爆破岩层时必须按有关规范、操作规规程施工，杜绝各种事故的发生。爆破装药完成后起爆前要做好爆破掩盖(可选用土包或铁板)、必须划出警戒范围、立好标志、并有专人警戒。

　　2、施工中应做好以下安全措施、和技术质量控制：

　　1)、孔桩开挖施工应采取间隔开挖的方法。相邻的桩不能同时挖孔，必须待相邻桩孔浇灌完混凝土之后才能开挖，以保证土壁稳定。孔口四周必须设置护栏；闲置的孔口必须覆盖，夜间孔口应设红灯警示标志。

　　2)、预防雨天的施工，应做砖砌井口保护圈，高15cm以防地面水流入井孔口；最上节混凝土护壁在井口处，混凝土沿40cm宽(厚度与护壁相同)以保护井口。

　　3)桩孔下挖过程中，必须按照挖一节土(每挖深100cm)，做一节护壁，桩孔垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次，发现偏差及时纠正，以免误差积累过大，造成倾斜或塌方，孔口操作平台应自成体系，防止在护壁下沉时被拉跨。

　　4)、在孔口应设水平移动式活动安全盖板，当提土桶提升离地面1.8m时，用活动盖板关闭孔口，手推车推至盖板上装土，手推车推走后，再开启盖板放下提土桶，这样可防止土块坠入孔内伤人。

　　5)、正在开挖的井孔，每天上班前应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、供上下孔人员使用的电葫芦、吊笼、挂钩(必须配自动卡紧保险装置)、提桶超高限位装置等，应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查，发现问题及时采取措施。挖孔人员上下孔井，必须使用的安全软爬梯；井下需要工具，应该用提升设备递送，禁止向井内抛掷。不得用麻绳、尼龙绳吊扶或脚踏井壁凸缘上下人。电葫芦用按扭开关，使用前必须检验其安全起吊能力。

　　6)、吊运土方用的绳索、滑轮和盛土容器应完好牢固，起吊时垂直下方严禁站人。

　　7)、挖井至4m 以下时每日开口前必须检测井下的有毒有害气体，并做好抽样检测记录，以应对有足够的安全保护措施，桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的设备。当孔内有人时，孔上必须有人监护，不得擅离岗位。

　　8)、挖出的土方应及时运走离开孔口，孔口1m范围内不得堆放；机动车不得在孔口附近通行。

　　9)、各孔用电必分闸和漏电保护器，严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2m以上，严禁拖地和埋压土中，孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施，照明应采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

　　3、成孔验收及桩身钢筋混凝土工程

　　1)、桩挖至设计标高时，由建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位及挖孔桩专业施工队共同按设计要求进行验收。

　　2)、参加验收的各方人员，应认真作好记录，按验收要求完善签字后方可进行下道工序的施工。

　　3)、桩孔验收合格后，立即进行桩身钢筋笼安装就位，钢筋笼入孔安装时要防止碰撞破坏孔壁。

　　4)、浇筑桩身的混凝土塌落度以10cm 左右为宜。浇筑第一步混凝土时待下料高出扩孔部分顶标高30cm 左右再振捣，以后随浇随振捣密实(每浇1—1.5m 高振一次)，在浇筑混凝土过程中(无护壁桩)如发现孔壁土有塌落现象，须及时采取措施后再继续浇筑。

　　5)、一根桩的混凝土，必须当天连续浇筑完。当孔壁有砂土层时，应将混凝土浇注超过砂土层再振捣。孔内振捣混凝土应该用绳系牢振捣器，放到孔内振捣，禁止人下到孔内振捣。

　　6)、正在浇筑混凝土的桩孔周围10m半径内的其它桩内不能有人作业。

　　甲方代表(签字)：____ 乙方代表(签字)：____________

　　______年______月______日 ______年______月______日

人工挖孔桩施工合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为确保工程质量符合设计要求，如期完成本工程，经双方协商达成补充协议，具体条款如下。

　　一、原设计为机械钻孔桩，现采用人工挖孔桩，乙方承诺如下：

　　1.按设计要求达到桩体施工质量合格。

　　2.确保安全施工，若因乙方安全措施不到位，因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。

　　3.乙方确保施工工期，满足施工进度所需的人员，至少____人每天以上，工期____天。由____月____日计算工期，其它因天气影响施工的因素，以现场签证为准。

　　4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩，无论任何因素，不再增加额外签证费用。

　　二、乙方确保按图纸，安全、文明施工。现场材料有序堆放，若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工，所发生的停工整改通知，在整改期间所用的工日不予在工期中扣除，若因甲方调协不到位，所造成的工期延误，由甲方签证给予顺延工期，窝工费按每人每天____元计取（不含管理人员）。

　　三、工期延误，每天考核____元。

　　四、合同范围外的`增项内容，以现场甲方负责人签证为准，计算增加费用。

　　五、原材料、砼，桩体等要求报验、报检的材料和项目，由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调，检测、检验费由乙方负责。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　________年____月____日

人工挖孔桩施工合同5

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　甲方位于 挡土墙人工挖孔桩基工程，经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工，并订立合同条款如下：

　　一、承包范围

　　平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩，按图施工，桩径含护壁在内1500mm，深度至甲方认可内所需的一切施工过程用工和需施工机械，其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况，都以每米按290元计算，甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同，如乙方再次无理要求甲方加价或罢工，甲方有权把承包权收回并拒付工程款。

　　二、施工机械及用具

　　本工地挖孔桩所需的机械设备，风压机、电机等全部由乙方负责提供。

　　三、承包价格及付款方式

　　本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米，1500mm每米按290元计算，包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天，其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。

　　四、工期及安全

　　本工程初定于20xx年8月9日正式开工，乙方必须严格按照国家施工操作规程办事，作好安全生产的防范措施，用电要有严格的'漏电保护措施，井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任，与甲方毫不相干。

　　五、质量要求

　　挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内，钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求，分层振捣密实，如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。

　　六、其它条款

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，任何一方不得违约，空口无凭立字为据。双方按图施工，未尽事宜，双方协商处理。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

人工挖孔桩施工合同6

　　甲方：___________（以下简称甲方）

　　乙方：___________（身份证号以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程项目管理与控制实施细则》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用协商一致的原则及我项目部的具体要求，将工程项目人工挖孔桩以包工形式分包给乙方施工，为更好地明确双方职责，友好合作，确保本工程按期按质安全地完成任务，经双方协商议定如下合同条款。

　　一、承包方式：包工不包料

　　二、承包范围：

　　1、工程续建项目的人工孔桩的钢筋制作及安装。

　　2、所有钢筋场内运输（垂直运输由甲方负责）、钢筋电焊。

　　3、钢筋加工机械。

　　4、施工辅材（如焊条、铁线、切割片、碘钨灯、配套电缆线、安全帽、斗车、雨衣、雨鞋等）

　　三、承包单价：

　　1、孔桩的钢筋制作、安装17元/米（包下笼），吊车由甲方提供。

　　2、以上单价包括：

　　①为保证施工进度、质量和文明施工而采取的其它一些附加措施费用。

　　②安排人员配合钢筋进场卸车，指挥钢筋整齐堆放。

　　③焊接及绑扎用脚手架搭设（材料由甲方提供）。

　　四、结算方式：

　　1、参照孔桩开挖深度按孔桩的钢筋笼长度计算米数。

　　2、工程款以现金支付，不另扣劳务费。

　　五、工期及质量要求：

　　1、工期要求：

　　①工程上必须服从甲方统一安排，工期应满足甲方总体施工进度要求，否则将予相应的经济处罚。

　　②乙方按甲方下达的施工计划安排施工，乙方不得因作业时间不同而抵触或提出补助要求。

　　③乙方必须在甲方施工计划要求的绝对时间内完成承担的施工任务，不能完成每延误4小时，罚款200元，延误8小时罚款400元。

　　④非乙方原因造成的.施工延误须现场签定认可。

　　2、质量要求：

　　①乙方严格执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20xx、《建筑桩基技术规范》JGJ94—20xx、《人工挖孔灌注桩》【（闽）20xxG107】、《福建省人工挖孔砼灌注桩技术管理规定》的要求施工质量要求应达到《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20xx及其它相关的国家、地方标准以及本项目监理、建设单位、和质检站的要求。

　　②乙方安装每分项工程应一次通过有关部门的组织验收，评定等级应达到合格要求，否则甲方将按该工程造价的10%予以罚款。

　　③对达不到质量要求造成的返工，所造成的一切损失由乙方负责赔偿。

　　④乙方如拒绝返工，甲方有权自行处理，其返工所发生的人工费数量由乙方按单价的两倍支付，从乙方工程款中扣除，支付给返工者。

　　3、安装上人为浪费，如搭接长度过长等，每发现一处，甲方有权罚款乙方100元。

　　六、付款方法：

　　1、项目总价以最终决算量为准。每月以月实际完成工程量的85%付给，等全部钢筋制作、安装完成后（含零星钢筋制作、安装完成后）乙方机械退场，壹个月内办理决算并付清余款。

　　2、结算顺序为；施工班组上报完成工作量→施工员复核→项目经理审核→项目负责人审批→财务付款。

　　七、甲乙双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方提供乙方钢筋加工、堆放场地和施工用电，甲方负责提供乙方工人住宿（住宿用电按甲方统一规定执行）。

　　2、甲方负责提供工程施工图一套给乙方。

　　3、甲方协助施工技术指导及监督施工质量，负责组织分项验收及验收签证。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方应按甲方要求的施工方法和进度要求组织足够的劳力和机械投入。

　　2、乙方应听从甲方管理人员的指挥和合理意见，进行合理的工序搭接、工种配备和劳力材料调配。乙方应严格按有关的施工规范和验收标准进行施工，若因乙方原因造成质量差错和工期延误，乙方要负全面的经济责任。

　　3、项目部人员及建设单位、监理和其它质检部门对乙方的施工质量进行检查时乙方应积极配合，虚心改正，确保该分项达到要求。

　　4、乙方应将班组工人造册登记，办理好各种暂住劳务手续并对其进行安全文明施工技术培训，特殊工种应持证上岗。如因乙方招收没有证件人员上岗而出现工伤事故，由乙方自己承担责任。

　　5、乙方应遵守甲方各种安全、文明施工的规章制度，并自行配备好必要的安全防护用品如安全帽、雨衣等。

　　6、乙方应自己保管好进场的机具、材料。

　　7、乙方应尽量做到工完料尽，剩料应派人及时清理回收，分类堆放并加以利用（如材料乱堆放，甲方有权派人整理，费用由乙方负责），所有钢筋进场乙方应分类成堆堆放。

　　8、乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全措施。

　　9、严禁喝酒上班，如有发现每次罚款50元。禁止打架，打架参与者罚款500元，班组长参与罚款1000元：罚款金额当月工资中扣除。

　　10、乙方在施工过程中，必须严格遵守国家现行的各项操作规程，服从项目部安全管理，严禁违章作业。

　　11、一切安全事故所产生的经济费用及责任由乙方自行负责、承担。

　　九、其他：乙方签订本协议起，应服从甲方的统一安排，指挥和管理，在安全、质量、进度、文明施工各方面要服从甲方要求，对于不及时整改的，甲方将派人进行整改，整改所发生的费用将按第五条扣除，乙方必须严格遵守国家现行施工各项制度管理，如不服从管理，或达不到要求，甲方有权终止合同，并重新选择施工队伍，所发生的费用由乙方负责。

　　本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。自双方签字后生效，产生法律效力；待本工程钢筋安装后帐目结清款项付清后本协议终止。

　　甲方代表签字：___________时间：___________

　　乙方代表签字：___________时间：___________

人工挖孔桩施工合同7

　　甲方：江西雄基钢构建材有限公司

　　乙方：

　　为确保工程质量符合设计要求，如期完成本工程，经双方协商达成补充协议，具体条款如下。

　　一、原设计为机械钻孔桩，现采用人工挖孔桩，乙方承诺如下：

　　1、按设计要求达到桩体施工质量合格。

　　2、确保安全施工，若因乙方安全措施不到位，因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。

　　3、乙方确保施工工期，满足施工进度所需的人员，至少12人每天以上，工期30天。由8月14日计算工期，其它因天气影响施工的因素，以现场签证为准。

　　4、由机械钻孔桩改为人工挖孔桩，无论任何因素，不再增加额外签证费用。

　　二、乙方确保按图纸，安全、文明施工。现场材料有序堆放，若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工，所发生的停工整改通知，在整改期间所用的工日不予在工期中扣除，若因甲方调协不到位，所造成的工期延误，由甲方签证给予顺延工期，窝工费按每人每天100元计取（不含管理人员）。

　　三、工期延误，每天考核20xx元。

　　四、合同范围外的增项内容，以现场甲方负责人签证为准，计算增加费用。

　　五、原材料、砼，桩体等要求报验、报检的.材料和项目，由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调，检测、检验费由乙方负责。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

人工挖孔桩施工合同8

　　发包方：___________（简称甲方）承包方：___________（简称乙方）

　　甲方现将祥瑞。米兰春天小区11#楼工程人工挖孔桩工程发包给乙方承包劳务施工，经双方协商，本着平等自愿，遵守国家《合同法》等有关规定，签定以下条款共同遵守。

　　一、工程概况及务承范围

　　1、图纸范围内按甲方指定的划分桩数。

　　二、包干形式及价格

　　本工程包干形式为单包工，即劳务承包。

　　1、桩身直径<1000㎜（800㎜、850㎜、900㎜、1000㎜）土方开挖单价为120元>1000㎜土方开挖140元/m3，石方开挖按260元/m3；

　　2、没有放炮的桩按450元/m计算；除深度据实结算外其他按图纸结算、含砼护壁10cm，扩桩头单价为50元/个（若有增加及变更工程量按甲方有效签证结算）

　　一、劳务工资支付办法及结算方式

　　本桩基工程按工程完工桩基验收合格后，支付生产产值70%劳务工资，工程完工基础验收合格办理决算后，支付生产产值20%劳务工资，余下工资主体工程完工验收付完。

　　四、工期

　　保证在___________年___________月___________日正式开工——___________年___________月___________日完工，在施工中不得以任何地质原因和气候因素而停工和影响工期。双方约定除工程变更较大和大的'自然灾害不可抗拒力工期顺延，其他因素工期均不作顺延。工期如超过1天，按罚款500元/天计算，并承担相关一切费用。

　　五、安全

　　乙方在施工现场必须遵守国家安全规范，《安全操作规程》、《安全技术交底》等相关法律、法规。听从施工现场技术人员和建设单位派驻代表、监理工程师指挥，必须文明施工，如果不遵守安全生产操作规程、安全技术交底、不服从现场管理人员正确管理。甲方有权对其情节严重程度处50~500元罚款，并由乙方承担给工程所造成的一切经济损失和法律责任，甲方不承担任何责任。

　　六、质量

　　乙方必须达到国家相关质量标准和要求，确保合格工程。人工挖孔桩如果出现质量问题造成的返工全部责任及损失由乙方承担。乙方必须服从甲方正确质量管理和正确操作方法，如有不正确操作方法经甲方和监理指正后仍拒不改正的话甲方有权处50~1000元罚款。乙方必须按甲方的安全及质量技术交底进行施工，如不按甲方技术交底进行施工所造成的经济及法律后果由乙方全部承担。

　　七、材料

　　乙方必须本着对材料节约措施，现场不能有丢弃、材料现场不整改、施工现场遗落不拣的情况发生。如果有材料浪费现象发生，甲方根据严重程度处50~200元罚款，并赔偿材料损失。情节严重，经甲方指正后仍拒不改正者，加重处罚。

　　八、双方责任和权利

　　甲方全权负责工程技术及施工方案交底、负责现场工程，提供砂浆及混凝土搅拌设备、振捣设备、混凝土搅拌机不另配操作人员。

　　乙方需自理绳子、工具、撮箕、扁担、灰桶、施工机械设备、施工电线、施工爬梯等工具。严格按甲方提供月、日施工进度计划，合理组织人员、合理安排施工程序。安全、保质、保量完成工程计划任务。

　　乙方必须服从甲方一切现场文明施工管理制度，不准打架斗殴，不准和周边的居民发生矛盾冲突。发生一次有违反社会治安行为罚款500元。如有违反施工规范、违反安全操作规程、野蛮施工、材料浪费、不服从现场管理人员正确指挥等，所有罚款均在本月借支款中扣除。

　　乙方向甲方提供流动人员证明及婚育证明等相关部门所需证件。乙方在办理工程结算时必须由甲方施工现场主管生产、安全。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日生效，结算完毕后失效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　___________年___________月___________日___________年___________月___________日

人工挖孔桩施工合同9

　　甲方：云南中润建筑工程集团有限公司嘉旺分公司

　　乙方： 身份证：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包

　　工程地点: 47#地块

　　二、承包方式：

　　包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。

　　三、承包范围及内容：

　　（一）承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。

　　（二）相关内容

　　1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：

　　凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。

　　2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护

　　（1）、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具（风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具）等配件一律由乙方自备和维修）。

　　2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。

　　3、所有劳保安全用具（如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等）由乙方自备。

　　四、工期要求

　　1、自20××年5月9日至20××年6月10日；总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 500 元，累计处罚。

　　2、甲方收取乙方信用保证金20000.00元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金）工程完工后7天内返还给乙方。

　　五、质量标准

　　严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-20xx)的要求进行施工，一次性验收合格。

　　六、合同价款及结算方式

　　1.合同单价:

　　人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。

　　工程量计算依据:

　　经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算；

　　结算方式:

　　最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。

　　七、付款方式

　　本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70％付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。

　　八、双方职责与义务：

　　（一）甲方职责与义务：

　　1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地；

　　2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理；

　　3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场；

　　4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的`乙方施工人员。

　　（二）乙方职责与义务：

　　1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度；

　　2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施；

　　3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量；

　　4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。

　　5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。

　　九、有关安全生产、文明施工：

　　1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。

　　（1）承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。

　　（2）承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

　　（3）承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。

　　(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。

　　2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。

　　3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。

　　4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。

　　5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。

　　6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。

　　7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

　　8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

　　9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。

　　10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。

　　11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50％。

　　12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。

　　十、民工工资支付方面的违约责任

　　承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。

　　若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。

　　十一、其他事宜：

　　本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。

　　本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　负责人:(签字) 负责人:(签字)

人工挖孔桩施工合同10

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　甲方位于挡土墙人工挖孔桩基工程，经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工，并订立合同条款如下：

　　一、承包范围

　　平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩，按图施工，桩径含护壁在内1500mm，深度至甲方认可内所需的一切施工过程用工和需施工机械，其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况，都以每米按290元计算，甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同，如乙方再次无理要求甲方加价或罢工，甲方有权把承包权收回并拒付工程款。

　　二、施工机械及用具

　　本工地挖孔桩所需的机械设备，风压机、电机等全部由乙方负责提供。

　　三、承包价格及付款方式

　　本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米，1500mm每米按290元计算，包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天，其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。

　　四、工期及安全

　　本工程初定于20xx年8月9日正式开工，乙方必须严格按照国家施工操作规程办事，作好安全生产的.防范措施，用电要有严格的漏电保护措施，井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任，与甲方毫不相干。

　　五、质量要求

　　挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内，钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求，分层振捣密实，如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。

　　六、其它条款

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，任何一方不得违约，空口无凭立字为据。双方按图施工，未尽事宜，双方协商处理。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　身份证号：

　　身份证号：

　　20xx年xx月xx日

　　标签：

人工挖孔桩施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实和信用的原则，双方就发展有限公司开发的大润发国际广场项目边坡支护人工挖孔桩施工事项协商一致，订立本施工承包合同。

　　一、单位工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、承包范围：

　　人工挖土方（成孔）、人机破岩石层（入岩层）、护壁、抽水、送氧、通风、清淤渣、护壁钢筋笼制作及安装绑扎、桩芯砼灌注振捣及施工安全风险等全部内容。

　　三、承包具体工作内容：

　　乙方承包各项内容均包括：熟悉施工图纸，布置操作地点，自检并配合受检，做好文明施工安全工作。做好半成品的保护工作直至承包内容全部完成交付给甲方，做好孔内抽水、清孔、送氧、通风等工作。

　　乙方负责打到卵石层后扩底。

　　护壁钢筋的绑扎和安放（乙方应承担钢筋笼绑扎的附带材料如：电焊条、扎丝、铁丝等；固定钢筋笼至设计标高、校中）。

　　做好现场护壁混凝土浇捣。包括：混凝土振捣密实，配合试验人员做好砼试块及坍落度试验。

　　四、承包方式：

　　五、承包合同工期：

　　总日历天数28天（有效工作日：停电、停水和不可抗拒因素除外）开工日期：20__年10月27日竣工日期：20__年11月22日

　　六、施工质量：

　　乙方严格按照施工图纸、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失。质量要求为合格。

　　七、工程量计算方式及承包价款：

　　（1）承包方式：包工不包料

　　（2）合同价款的确定：

　　①根据双方签字的每根桩桩长计算单桩工程量；总工程量为各单桩工程量之和；

　　②实桩价格按每立方米人民币壹佰捌拾元（180元/计价，空桩按每立方33米壹佰陆拾元（160元/计价；（其桩芯为25砼，本工程合同包括桩基检测协

　　③单桩工程量计算=[﹙桩径﹢护壁）2÷4×]×（桩长—扩大头高）+扩大头方量

　　④工程造价=各单桩工程量之和×180元/3﹢各单桩空桩之和×160元/。（以上单价不含税金、水电费）

　　八、工程付款办法：

　　桩基合同签订，乙方付甲方保证金贰万元整（元整），乙方施工人员30个班组进场退还保证金贰万元。桩基开工后五天内甲方付乙方生活费贰万元整（元整），中途视情况支付乙方生活费，成孔验收挖孔人员退场前付至总款的60%，浇筑混凝土后付总工程款10%，在桩基验收合格后付总工程款20%，年底付清余款10%。本工程不含税，工程款结算乙方只开具收款凭据。

　　九、双方权利和义务：

　　甲方提前3天通知乙方进场，进场后甲方对其进行安全三级教育、文明施工、图纸及施工技术交底、进度计划等交底。

　　甲方提供300电力进入施工现场；工程用水及生活用水到工地；甲方负责运输道路畅通，提供排水通道，协调周边关系。

　　乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持人员的相对

　　产品质量符合验收标准，工作过程中班组加强自检并记录，合格后报监理及甲方进行验收，记录桩孔深度和标高。每道工序验收合格并办理工序交接手续后方可进行下阶段施工。出现不合格品由乙方无条件返工并赔偿有关损失；乙方在施工过程中遇有疑难问题对施工有阻碍时，乙方不得无故半途退出施工，如无故停工造成损失由乙方承担一切责任。

　　进度要求如下：共30个施工班组，如低于30个班组，将视情况进行处罚。

　　按合同规定的时间如期交工和交付验收；如乙方由于自身原因延误工期，每天按总工程款的1‰予以处罚，在结算总工程款中扣除。

　　文明施工：乙方必须做好文明施工。

　　安全：乙方进场前必须认真接受三级安全教育，安全技术操作规程的培训、交底，乙方必需设立质量、安全员，每日召开班前会，负责本班的质量、安全工作。及时做好孔口安全围护，对不按安全操作规程施工的，甲方、监理可责令其立即停工，整顿并作罚款处理，如乙方人员因不按操作规程或交底施工而出现工伤事故的，费用由乙方承担。

　　乙方人员进入工地必须戴好安全帽，不得酒后上班，不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反，每发现一次1人次罚款50元。注意卫生，不得随意大小便，不得在工地和宿舍内酗酒、闹事、打架、赌博、偷盗。情况严重者，送公安机关处理。

　　乙方自行负责与管理垂直运输机械、小型工具如尺、吊砣、扎勾、铁铲、锄头、安全帽等。

　　乙方收到甲方工程款后，必须尽快发放至劳务人员手中，并建立工资发放登记表，交一份到项目部存档，作为农民工工资发放依据。

　　乙方必须确保工人人身安全，施工现场的安全一切由乙方自己负责，发生费用自理，做到文明施工，施工人员必须服从业主单位、监理单位及甲方相关管理人员的管理，严格执行甲方的安全章制度。

　　甲方指定同志为工地代表，乙方指定同志为工地代表，负责办理签证手续，协调处理相关事宜。

　　十、违约：

　　甲方发现乙方在质量、进度、安全、文明施工等各方面未能满足要求的'，经监理提出整改而拒不实行者，可解除合同，撤离施工现场。由此发生的损失费用由乙方承担。乙方在现场滋事、打架斗殴等进行违法活动者，按甲方有关制度予以处罚并交由司法机关处理。对于乙方的质量问题，甲方有权根据质量的严重程度进行处罚。

　　十一、争议：

　　履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不下时，由工程地法院起诉。

　　十二、其它：

　　本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

　　十三、合同管理：

　　本合同一式二份，双方各执一份，具同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

　　甲方：（盖章）____乙方：（盖章）____

　　__年__月__日__年__月__日