弱电工程施工合同范本(通用11篇)

  在不断进步的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的弱电工程施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

弱电工程施工合同范本(通用11篇)

  弱电工程施工合同 1

  发包方:________________ (以下简称甲方)

  承包方:________________ (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担____公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:________________

  2、工程地点:________________

  3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

  二、乙方承包范围

  完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

  三、合同价款

  本项目合同包干价人民币________________大写:________________ (小写:________________¥ ________________元)。

  四、工程工期

  开工日: _____ 年 _______月 ____日;

  完工日: _______ 年 _____月 ____日。

  乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。

  五、付款方式

  本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约________________%,人民币________________元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。

  六、甲方责任及工作

  1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。

  2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。

  3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。

  4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。

  5、接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。

  七、乙方责任及工作:

  1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的.设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。

  2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

  八、竣工验收

  1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。

  2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。

  九、工程保修

  自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。

  十、争议的解决

  双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  弱电工程施工合同 2

  委托方(甲方):________________

  承包方(乙方):________________

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程项目:

  1、工程名称:

  2、交货及安装工程地点:

  3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。

  二、系统总造价及其支付:

  (一)系统总造价

  1、本智能系统含税总包干价为人民币_________.

  2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  (二)工程款支付

  乙方完工验收后支付工程总造价款的80%,余款在三个月内付清。

  三、工期:

  1、本合同签订后,乙方于______年______月______日进场,到______年______月______日止, 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

  2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

  四、供货及安装:

  1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

  五、维修保养:

  1、本智能系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。

  2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以最优惠价格适当向甲方收费。

  3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

  4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

  六、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 甲方应督促和协调其它施工方,为乙方提供必要的施工条件,以免影响乙方施工工期。

  2、按工程进度向乙方支付工程款。

  3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

  4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

  5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

  4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的`手续。

  七、违约责任:

  1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

  2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

  3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

  4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准。

  八、其他事宜:

  1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7天内付清,否则按逾期付款处理。

  2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向 人民法院提起诉讼。

  4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

  5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果3日内不答复视为认可。

  6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

  7、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,后附布局平面图及设备设施清单。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  弱电工程施工合同 3

  甲方:______________

  乙方:______________

  甲方电站水利工程总长2800m,两单项工程须在20____年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工,经甲乙双方协商同意,签订以下合同条款。

  一、乙方限包水沟工程长500m,包砌护墙500m。

  二、水沟单价按每米伍拾元计,砌护墙按每立方陆拾元计。

  三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

  四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位,供给乙方棚布由乙方搭棚。

  五、结算方式:包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚,期间甲方随时付给乙方生活费用,结账时甲方如数扣回。

  六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷,车费40元,5天生活费60元,每人从家自带大米20斤,乙方施工五天后甲方付给生活费。

  七、施工规格要求:

  1、乙方施工时,应先砌护坡墙高1.4m,平面宽50公分;

  2、随后架角子板、两边高1.4m,沟口宽1.7m,沟底1.4m,实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟,如图样凹,总之,施工时以甲方技术员现场指导为准,乙方任何人必须服从甲方的安排指

  八、上述两单项工程乙方完工时,经工程指挥部验收合格后,次日结账付款。

  九、乙方施工期间,晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况,造成经济损失的`,由乙方发生的个人负责其后果,甲方概不负责任。

  十、本合同条款未尽事宜,在施工中如发现与合同条款相抵触的,必须经甲乙双方协商解决,并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改,补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

  十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,受法律保护。本合同一式叁份,甲方持一份,乙方持一份,工程指挥部持一份。

  十二、乙方在施工中,一定搞好安全生产第一,如发生意外伤亡事故的,由乙方自理,甲方概不负责任。

  甲方:______________

  乙方:______________

  日期:______________

  日期:______________

  弱电工程施工合同 4

  用工方:________________(以下简称甲方)

  施工方:________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》相应工种质量验收标准及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致,签订本合同。

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工期:总工期___年___月___日——___年___月___日

  四、承包形式:包清工(电工)

  五、施工范围:

  承包下列__包括:__,施工完成后由乙方负责出竣工图。

  六、承包方式:

  七、分部或分段工程项目:

  八、质量标准及保修:优良保修一年

  九、施工条件

  1、乙方需接受甲方的施工管理以及监督工作,保证总体施工质量、进度协调一致进行。乙方应配合甲方与建设方的工作协调,不得越过甲方与建设方直接交涉工作

  2、乙方在施工过程中应当注意文明施工、不得损害公司的整体形象与利益。施工方人员不允许在施工现场吸烟、喝酒、打闹等违反工地规定的行为;施工方应听从现场管理人员的领导,不允许顶撞;否则给予重罚。

  3、乙方必须确保施工工期,当乙方出现人力不足或消极怠工时会造成延误工期时,甲方有权安排另外的`工班参与本项目,其所发生的人工费从乙方承包人工费总额中扣除,并对乙方处以所扣人工费一倍的罚款。

  4、如施工方自身管理不妥,未规范施工造成的事故或质量返工,以及材料超损耗或者破坏设备、临时设施、安全消防设施等,均应承担其经济损失。

  十、安全施工

  1、乙方严格按照安全施工规范进行施工,安全措施完备。

  2、乙方在施工中所发生的一切安全事故,甲方一概不负责任,全部由乙方负责。

  3、在使用过程中,如因乙方施工质量问题所造成的一切损失或人员伤亡,由乙方负责。

  十一、付款方式及验收:

  1、按现场实际用工量的70%进行拨付人工费,施工完成后乙方报请甲方进行验收。

  2、整体工程验收合格完成后,扣除5%质保金(质保壹年)后一次性结清。

  本协议一式两份,双方各一份。

  甲方签字:________________(盖章)乙方签字:________________(盖章)

  ___年___月___日 ___年___月___日

  电话:________________

  身份证:________________

  弱电工程施工合同 5

  甲方(发包单位):________________

  乙方(承包单位):________________

  经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的,为明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。

  第一条工程项目

  一、工程项目名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工程承包范围:________________

  1、数字监控系统的布线及设备安装调试;

  2、桥架安装;

  四、工程承包内容

  1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工;

  2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试;

  3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。

  五、工程建设质量承包要求:

  整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72:97》。

  1、桥架工程要求:

  1)水平桥架安装;

  2)垂直桥架安装;

  3)桥架三通爬坡制作;

  2、布线工程要求

  1)、数字监控系统,共计______个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。

  第二条双方责任

  一、甲方:

  1、指派现场代表负责协协调乙方施工;

  2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查;

  3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%;

  4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工;

  5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。

  6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。

  7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。

  8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的`系统故障,由甲方负责。

  二、乙方:

  1、服从甲方的统一调度;

  2、组织人员进场;

  3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提供相应的工程文档;

  4、工程质量必须达到优良;

  5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障,由乙方负责免费维修。

  第三条工程期限及配合

  一、进场日期为_______年_______月_______日,工期定为_______天,并配合验收。

  二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。

  第四条工程费用

  一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。

  二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币:________________________元整(_______________¥)。如果发生工程量的变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。

  第五条工程验收

  一、验收标准:根据国际标准ISO/IECIS11801,国内标准CECS89:97的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件:(1)详细布线安装图2份(包括各楼层监控摄像机布置图,线缆走向系统图及编号等内容)

  二、验收要求:除不可抗力的原因外,乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求,乙方必须返工,费用由乙方承担。由此造成工期延误的,按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。

  第六条付款方式

  一、合同签定后3日内,甲方向乙方支付工程预算总费用的60%,计为人民币:___万___仟___佰___拾___元___角(¥_______________元);

  二、工程完工乙方自行验收后三日内,甲方应安排验收,并在验收合格后壹周内根据实际工程量(如有变化,按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用)与乙方结算至工程总费用的100%(¥_______________元),如甲方无故不予支付,按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。

  第七条合同纠纷

  一、如有一方违背本合同,除本合同另有约定外,应负责向对方支付违约金1万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。

  二、本承包合同的附件包括:附表1:_________监控系统点位图;附表2:_________桥架安装图;以上附件1—2是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效力。

  三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  弱电工程施工合同 6

  甲方:________________ 乙方:________________

  依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方友好协商达成一致,决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。

  第一条 合同总则

  工程名称:________________

  工程地点:________________

  合同内容:乙方负责向甲方提供本合同所列设备,进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训

  第二条 合同价款及合同清单

  合同总价:人民币________________元整(¥ )

  (该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应,以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)

  (1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 ________________元

  (2)、乙方施工队伍进场施工完成,甲方支付乙方合同总价的 ________________%,计人民币 ________________元;

  备注:_________________________________________________;

  第三条 工程期限

  1、经双方商定,本系统的工程施工日期_______年____月____日,本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。

  2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工,则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金,甲方在应付款项中予以扣除

  3、如遇下列内容,乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告,甲方在收到报告后14天内予以确认,逾期不回复,乙方可以视为报告已被确认。

  (1) 现场条件不能保证乙方正常施工;

  (2) 双方无法预见的因素,对乙方施工进度确实造成严重影响的;

  (3)甲方同意给予顺延工期的`其他情况;

  (4)不可抗力:指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。

  第四条 甲方责任

  1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸,以便乙方作进一步的深化设计。

  2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。

  3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。

  4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯),经双方商定由甲方提供。

  第五条 乙方责任

  1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工,同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕,达到优良工程。

  2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,编制施工组织设计,及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。

  3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划,并按计划与装饰施工进度安排相衔接。

  4、乙方具体承担的工作范围:

  (1) 工程项目开工前的各项有关手续;

  (2) 施工安装调试;

  (3) 施工技术问题的处理和管理;

  (4) 施工过程的质量管理;

  (5) 施工过程的安全管理;

  (6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供,乙方不再另外收取培训费用);

  第六条 设备

  1、设备范围

  经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。

  2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。

  3、设备变更

  本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准,并及时办理变更手续。

  4、仓储

  甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。

  第七条 工程施工

  1、本合同签定生效后,乙方施工队伍即可进驻现场。

  2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。

  3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件,按照施工图进行施工。

  4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。

  5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。

  第八条 竣工验收

  a) 乙方在系统竣工自验收后,提交甲方竣工验收申请及相关材料,甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见,验收通过后,乙方正式提交竣工报告及相关文件,提交之日即为系统竣工标志。

  b) 竣工相关材料包括:系统使用及维护手册。

  c) 保修期自系统竣工验收之日起算。

  第九条 保修和支持服务

  乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务,第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注:人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机

  第十条 违约责任

  因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断,可能或已经造成不良影响或者损失时,应及时协商解决。协商不成时,依照《中华人民共和国合同法》承担相应的责任。

  附:本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字,加盖公章或合同章生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  弱电工程施工合同 7

  甲方:________________乙方:________________

  名称:________________名称:________________

  地址:________________地址:________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定,经甲、乙双方多方考察和友好协商,本着平等互利的原则,签定本合同。

  第一条工程概况

  一:工程内容:设计方案及相关设备清单

  二:工程总造价:工程总造价(人民币):______________元。大写:______________元

  第二条施工准备

  一:建设单位:

  1、甲方向乙方提供工程所需的基础资料(包括建筑平面图纸,土建图纸等),便于乙方按要求进行施工;

  2、甲方协调乙方与其他施工单位的配合,确保乙方按进度顺利施工;

  3、甲方须向乙方提供工程施工所需的临时设施,为确保工程质量,甲方须委派现场督导,确保乙方保质保量、准时竣工;

  二:施工单位:

  1、编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划,报送建设单位审阅;

  2、组织施工管理人员和技术人员、施工机械进入现场;

  3、乙方严格按照工程施工进度要求,设计施工组织方案及进度计划,安装施工;

  第三条工程周期

  一:根据甲方使用需求和设计方案,商定工程总工期为_______;工程周期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日

  二:如遇下列情况,经甲、乙双方协商,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地及电源等设施,影响现场施工;

  2、乙方负责供应的材料、设备未能保证施工需要或因发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

  3、按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工;

  4、人力不可抗拒的因素而延误工期;

  第四条质量管理

  一、乙方应严格按国家标准、规范和设计要求进行施工,甲方根据工程验收要求验收;

  二、乙方严格按照合同要求为工程提供所有材料、设备等;

  三、乙方应对工程严格督导、管理,以确保工程质量。乙方必须按质量检查制度,现场主管检查各个工段并做自检记录;

  四、工程竣工后,乙方按售后服务规定对工程实行保修,保修时间自工程竣工之日算起;

  第五条竣工验收

  一、工程竣工后验收,乙方认为工程具备竣工条件后,应向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收资料,甲方接收到报告后五日内须组织有关部门进行验收;注:验收资料包括:系统技术资料、验收交接书、系统使用说明书、测试报告

  二、工程竣工验收,以国家颁发的'工程施工及验收规范,有关设备方案和说明书、施工技术文件为依据;

  三、工程竣工验收后,乙方五日内向甲方完成移交,移交后甲方方可使用;

  第六条付款方式

  一、合同签定日内预付合同总额_______%即_______元;

  二、系统主控设备到现场后付合同总额_______%即_______元;

  三、安装调试完毕付合同总额_______%即_______元;

  四、系统运行月后付合同总额_______%即_______元;

  第七条双方责任

  一、甲方按合同条款中的付款方式,按时付给乙方工程款项;

  二、乙方须严格按甲方要求,按工程设计、施工方案、保质保量完成工程;

  三、乙方按照售后服务条款,确保系统长期、稳定、可靠运行;

  第八条违约责任

  一、本合同一经签定,除人力不可抗拒因素外,双方必须严格执行,不得单方终止合同;

  二、任何一方违反合同所规定的条款,构成违约,违约方必须承担由此给对方造成的损失;

  三、如遇违约,违约方承担违约责任,付给对方违约金,违约金额的确定方;给对方造成经济损失的,应视其后果和责任向对方支付经济赔偿,赔偿金确定方法为:;

  第九条特殊条款

  本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决;

  第十条附则

  一、系统方案设计;

  二、系统设备清单;

  三、售后服务条款;本合同壹式肆份,甲、乙双方各执两份,甲、乙双方签字盖章后生效;

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  弱电工程施工合同 8

  合同号:_________________

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  乙方为甲方的环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等设备提供一年维护期,为保证双方利益特订立此协议。

  一、服务项目的名称

  环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等系统维护项目

  服务项目的地址:_________________

  二、服务范围

  系统中设备的故障排除;系统中设备损坏后的配合维修(包含正常损耗的零件更换费用);系统线缆检查和维护;系统改造、升级的建议;用户操作人员的培训(甲方认为有需要时)。

  三、结算方式

  (一)服务费项目详细明细表为人民币:_________________元整。

  (二)服务费在合同签订后一周内甲方支付服务费给乙方,收到款后乙方开具正式发票。

  (三)对于人为损坏或其他不可抗力因素意外损坏需要更换或维修的器材,将根据实际器材价格和维修费由甲方承担,费用当即结算;

  四、维护方式

  电话联系,非紧急情况按双方约定时间维修。特殊情况相应时间:_________________如系统发生严重故障12小时内响应处理。(24小时内开始维护)

  五、双方的`责任与义务

  1、在甲方的工作时间内乙方必须尽职尽责的提供维护项目中的服务内容,甲方要求服务的联系方式为电话联系,甲方在提出服务要求后乙方必须在24小时内到达现声进行服务。如有特殊情况,双方协调解决。

  2、在整个维护期内甲方必须使用乙方提供的设备。

  3、乙方在维护设备过程中,如遇上硬件操作无法维修,由乙方负责购买相应配件线材等,乙方负责免费安装调试。根据产品的正规保修改造保修义务。乙方在维护过程遇到必须购买的特殊工具和软件,由甲方负责费用。

  六、合同为尽事宜,双方协商制定。

  七、本合同一式两份,双方各一份。

  八、本合同双方签定后生效。

  甲方代表人:_________________乙方代表人:_________________

  日期:_________________日期:_________________

  弱电工程施工合同 9

  甲方:(以下简称甲方)______________

  身份证号码:______________

  乙方:(以下简称乙方)______________

  身份证号码:______________

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订本协议,双方共同遵守,严格履行。

  一、工程名称:曲江·观山悦(二期)消防火灾自动报警系统工程

  二、工程地点:西安市雁塔区雁塔南路

  三、工程范围及施工内容:消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。

  四、计价方式:按安装设备每个点55元计算。以上价格不含税、不开发票。

  五、施工工期:以主合同工期一致、满足甲方进度要求,并不影响项目的进度计划。

  六、承包方式:人工费承包。

  七、工程材料要求:

  1、本工程材料由甲方提供,乙方对不符合要求的材料可提出异议,若甲方同意使用,由此造成的责任、损失,由甲方自行承担。

  2、甲方进场材料必须符合现行"施工验收规范"规定,满足设计要求。

  3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等,需经监理进场验收合格后,乙方方可进行施工。

  4、乙方应节约用水用电,对甲方的`各种材料合理使用,不得浪费,做到工完场清。

  八、结算方法及付款方式:

  1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(20____)元,其中1000元附材费,另外1000元作生活费使用。

  2.由于本工程分为前期穿线,中期安装后期调试三个阶段,穿线部分每点(35 )元,安装部分每点(10)元,调试部分每点(10)元。

  3.结算方式:按照实际点位计算,每(100)点位结算一次。

  4.乙方按图施工,若甲方要求变更或增加的施工项目,则费用另计。

  九.违约责任:

  1、甲方应按工程进度及时支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失,由甲方承担,乙方有权暂停施工,追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止,所造成的一切责任损失均由甲方承担。

  2、甲方应及时提供材料,如材料原因造成的经济损失,甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单,以便甲方有足够的时间采购。

  3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件,工具由乙方自理。

  4、乙方在施工过程中,严格按照甲方所提供图纸要求施工。

  5、乙方在施工过程中,必须做到节约用料,若发现浪费材料现象,甲方有权给予处罚。

  十、其他事项:

  1、施工点数计算方式:(消火栓按钮,感温探测,防火阀,烟感探测,电话插孔,手动报警按钮,火灾发声报警器,火灾电铃报警器,报警电话,消防端子箱,扬声器,按钮盒,多种电源配电箱,排风,排烟等)均按点位计算,其他点数以实际数量为准。

  2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况,乙方及时通知甲方,以便甲方处理。

  十一、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本协议效力同等,若发生纠纷,由施工当地劳动仲裁机构仲裁,仲裁未果,可向工程所在地人民法院起诉。

  十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十,乙方终止合同离场,此合同立即失效。

  十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份,甲方一份,

  乙方两份,效力等同。

  甲方:______________

  开户行:______________

  联系电话:______________

  签订日期:______________

  乙方:______________

  开户行:______________

  联系电话:______________

  签订日期:______________

  弱电工程施工合同 10

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方充分协商,达成如下合同条款.

  第一条工程项目

  1.工程名称:_________

  2.工程地点:_________

  3.工程承包范围:_________

  4.承包方式:一次性包干,含风险,总价(投标报价).总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。

  第二条施工及配合

  1.甲方工作

  (1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料,以及现场须具备施工条件;

  (2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库;

  (3)甲方须负责协调处理好本工程与其他工程单位之间的配合关系,保证工程施工的顺利进行;

  2.乙方工作

  (1)工程施工严格按甲方审核的施工图及有关规定进行,若有工程质量问题,乙方负全部责任;

  (2)乙方须遵守安全防范系统的施工规范,对各类线缆的敷设与设备的安装、调试、应满足工程质量;

  (3)乙方委派一名工程师为乙方工程项目负责人,处理现场施工的具体技术问题及协调施工过程中的有关问题;

  (4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的其他管线及建筑装修等的保护工作;

  (5)保证安全施工、文明施工;交工前清理现场,现场清洁附和有关规定;

  (6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。

  第三条工期

  1.乙方施工开始之日为合同签订之日,安装工程完工为本工程竣工前一个月,并通过相关单位验收,工期为天;

  2.乙方在规定期限内未能通过验收或不能投入正常使用,甲方有权要求赔偿所带来的经济损失包括客户的'投诉;

  3.除不可抗拒的原因外,乙方不得以任何理由延误工期,若未能在约定的竣工日期内竣工,每延误一天,乙方应支付工期违约金元。

  第四条工程质量

  1.乙方必须按期保质完成本工程,并达到验收标准,工程质量等级为优良;

  2.乙方必须严格按照设计要求及施工规范施工,并接受甲方和监理的检查;若乙方在施工过程中未能按照投标之规定,甲方有权解除本合同,并赔偿造成甲方一切经济损失;

  3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。

  第五条设备和材料

  1.乙方提供的设备材料应以投标时要求的厂家、品牌及型号为准,具体参照投标设备及材料清单(见附件);

  2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代,应以书面的形式呈报甲方批准;

  3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。

  第六条培训、验收、保养

  1.工程完工后,甲方应在乙方发出验收通知单后壹周内对工程进行验收,甲方超出期限不作验收,视为验收合格;

  2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料:

  (1)系统测试报告

  (2)设备说明书资料

  (3)系统竣工图

  3.乙方对本工程在无自然灾害情况下,提供壹年免费包修期(以系统移交使用之日算起)。包修期内,乙方在接受到甲方关于维护、维修电话、传真、信函要求时,必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外,乙方保证系统终身维修服务,并酌收维修材料费。

  4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训,熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。

  第七条付款方式

  1.本工程甲方预付工程款为_______%;

  2.预埋阶段甲方不预付工程款。全面安装施工阶段,甲方按乙方每月工程完成量的_______%支付工程款;

  3.工程竣工验收后支付_______%;

  4.包修期满后30天内支付_______%;

  5.甲方不能按期付款,应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款,也应承担同期银行贷款利息。

  第八条设计变更及合同价款

  1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干,不论材料设备市场价格上升还是下跌,也不论工程质量和工程项目多计或少计,合同价款均不调整。

  2.在施工过程中,甲方对原设计提出变更,须书面通知乙方变更的理由和要求,并经乙方同意。乙方若无正当理由应按通知进行变更。乙方须在接到甲方的设计变更通知后十日内向甲方提供下列材料;

  (1)变更后的系统设计方案

  (2)变更后的合同金额增减说明

  (3)变更后施工进度安排

  3.在施工过程中,乙方对原设计提出变更,须书面通知甲方变更的理由和要求,向甲方提供下列材料:

  (1)变更后的系统设计方案

  (2)变更后的合同金额增减说明

  (3)变更后施工进度安排

  4.发生本项第1、2条款规定的变更后,乙方按下列方法提出变更价格,经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度:

  (1)同中已有实用于变更过程的价格,按合同已有价格计算,变更合同价款;

  (2)合同中只有类似于变更情况的价格,可以以此为基础变更价格,变更合同价款;

  (3)合同中没有类似和实用的价格,由乙方提出的变更价格送甲方,经双方协商后确定。

  6.除上述2、3、4条外,不论任何理由和条件,乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。

  第九条违约责任

  1.方未能按“售后服务”的承诺履行自己的责任和义务,甲方有权单方从工程尾款的5%扣除相应的费用;

  2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失,乙方承担全部的连带经济责任和法律责任;

  3.包修期内设备不能正常使用,乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之日算起一年。

  第十条其它条款

  1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书,并作为合同的附件;

  2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料;

  3.本合同一式六份。甲方乙双方各持三份;

  4.本合同自双方代表签字盖章后生效,工程包修期满后自行解除。

  甲方:_________乙方:_________

  代表:__________代表:_________

  _________年_________月_________日

  弱电工程施工合同 11

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  签订地点:______________

  项目名称:_________________

  项目编号:______________

  本项目经招标及评审委员会评审乙方中标,经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条、合同组成部分

  1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。

  2.乙方投标文件。

  3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。

  第二条、合同范围(工程量的名称品种规格数量和价格)

  详见:_________________投标工程量报价清单

  第三条、工程量的技术标准(包括质量要求)

  1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行,没有规定的由甲乙双方商定,应不低于同行业质量标准。

  2.投标文件中的要求或有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的'技术要求执行。

  第四条、工程量的包装标准和包装物的供应与回收

  国家或行业主管部门有规定的按规定执行,无规定的由甲乙双方商定。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  ________年____月____日