桥梁安全施工合同（通用17篇）

桥梁安全施工合同（通用17篇）

　　现今社会公众的法律意识不断增强，很多场合都离不了合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的桥梁安全施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　桥梁安全施工合同 1

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称:______公路桥建设工程。

　　2、建设地点:________村______。

　　二、承包方式及结算方式

　　1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为_____万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。

　　2、工程完工验收后甲方结清工程款_________万元整(预付工程启动资金____________万元)。

　　三、双方责任

　　(一)甲方

　　1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。

　　2、按协定及时支付工程款项。

　　(二)乙方

　　1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。

　　2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。

　　3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。

　　四、施工内容及要求

　　1、修建长____________米，宽____________米的钢筋混凝土桥梁主体。

　　2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于____________，基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。

　　3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。

　　五、工程期限

　　1、本工程从______年______月______日开工，______年______月______日前完工。

　　2、因不可抗拒的'原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。

　　六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　桥梁安全施工合同 2

　　甲方：___________(以下简称甲方)

　　乙方：___________(以下简称乙方)

　　为加强施工现场安全管理，保护施工作业人员的人身、健康和国家财产安全，保障施工现场的顺利进行，依据国家《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等相关法规标准，双方就___国道跨马岭河大桥危桥改造工程项目施工安全生产达成如下协议：

　　第一条甲方责任、权利和义务

　　1、根据国家安全生产相关法规开展安全管理工作，监督乙方按照国家安全生产法律法规组织工程施工、指导乙方加强危险监测预控降低施工风险、检查乙方安全教育及隐患排查情况。

　　2、督促乙方成立安全管理组织机构，完善安全管理规章制度，层层落实安全责任，实行"全员、全过程、全方位、全天候"安全管理。

　　3、督促乙方按规定参加工程施工财产及人身意外伤害保险，且赔付额度不得低于70万元/人。

　　4、督促乙方加强岗位人员的安全教育与技术交底，分部分项开工报告必须附员工安全教育交底及危险告知签字记录。

　　5、督促乙方编制高处作业、设备维护检修操作、临时用电、爆破、桩基、墩柱、主塔、主缆、锚道、钢桁梁等危险性较大专项施工安全措施。

　　6、督促乙方投入不低于产值1.5%的安全费用;若乙方投入不足，甲方有权代办并加收管理费，该费用直接从乙方计量款中扣除。

　　7、甲方有权对乙方安全措施落实不到位、违章指挥、违章操作行为进行1-2万元/人、次的经济处罚;若因危险失控、隐患整改不力、措施未落实，管理不到位造成事故将对乙方进行经济处罚，重伤事故处罚5万元/人次，死亡事故30万元/人次。

　　第二条乙方责任、权利和义务

　　1、按照国家安全法律法规编制完善有关安全生产的'规章制度并落实到位，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

　　2、施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、《安全生产许可证》复印件及前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料原件。

　　3、按每5000万元施工合同额配备一名专职安全员，做好员工三级安全教育、安全技术交底及危险告知工作，特种设备做到按期检测，特种作业人员做到持证上岗。

　　4、制定高处作业、特种设备、起重机械、临时用电、爆破、桩基、墩柱、主塔、主缆、锚道、钢桁梁等危险性较大专项施工安全方案，并落实到现场管理人员和班组员工。

　　5、开展安全评估，降低安全风险，按规定对现场施工人员投保人身意外险，赔付额度不低于70万元/人，并将投保资料报甲方备案。

　　6、不违章指挥或强令工人冒险作业，有权拒绝甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥。

　　7、按规定投入不低于产值1.5%的安全费用，作为安全教育、隐患整改、安全评估、应急救援、经验交流、安全检测等费用所需。

　　8、乙方设备人员进场至工程结束期间，在施工区域内发生的安全事故由乙方承担，并做好事故应急处置、事故报告和善后处理，及时恢复施工。

　　第三条本协议在双方签字盖章后生效。

　　第四条本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等效力。

　　第五条未尽事宜，由双方共同协商解决。

　　甲方(盖章)：___________乙方(盖章)：___________

　　甲方代表(签字)：___________乙方代表(签字)：___________

　　甲方安全负责人：___________乙方安全负责人：___________

　　日期：___________日期：___________

　　桥梁安全施工合同 3

　　甲方： (承包人)

　　乙方：

　　甲方将___县桂溪街道乡镇产业集中示范区新建桥梁工程钢筋项目承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规。明确双方职责，经双方协商一致，签订本合同，并严格履行，共同遵守以下各项。

　　一、工程名称：

　　___县桂溪街道乡镇产业集中示范区新建桥梁工程。

　　二、工程地点：

　　___县峡口村。

　　三、工程单价

　　按每吨___元，以图纸计算计量。

　　四、工作内容：

　　甲方按图纸提供各种型号钢筋、丝接头。乙方负责焊条、杂丝及各种钢筋制作工具，并绑扎成形。

　　五、甲方对乙方劳务人员给予正确的技术指导。

　　六、付款方式：

　　工程按进度付款80%，工程完工验收合格后余款付清。

　　七、安全措施：

　　所有进场人员进行班前安全教育，服从甲方、监理单位及现场管理人员的管理，发生事故，立即告之甲方，妥善处理。

　　八、工作期限：

　　本工程协议工期 天，自 年 月 日开始，到 年 月 日结束。

　　九、本协议未尽事宜，经双方协商解决。

　　十、本协议一式两份，经双方代表签字盖章后生效。

　　甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)

　　住址： 住址：

　　电话： 电话：

　　桥梁安全施工合同 4

　　发包方：(甲方)

　　承建方：(乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　__桥工程

　　2、工程地点：

　　__市

　　3、工程性质：

　　总价承包

　　4、承包工程范围及内容：

　　桥长为38米，桥宽净16米，设计荷载公路Ⅱ级。

　　工程内容：

　　净12m+2×0.5m防撞栏杆，钢筋砼空心心板桥梁一座

　　5、工程造价：

　　经双方商定，本承包合同全部工程造价为￥525.187(大写： 伍佰贰拾伍万壹仟捌佰柒拾元整 )。

　　6、工程期限：

　　根据双方商定，本合同全部工程自20__年10月15日开工至20__年 12月30日竣工，工期77个日历天，逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款1000元。

　　二、施工技术依据

　　采用中华人民共和国行业标准JTJ041--20__《公路桥涵施工技术规范》和JTG F80/1--20__《公路工程质量检验评定标准》、JTG B01--20__《公路工程技术标准》、[20__]94号《公路工程国内招标文件范本》。

　　三、施工与设计变更

　　1、在组织施工中，必须遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041--20__《公路桥涵工程施工技术规范》和JTG F80/1-20__《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

　　2、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。

　　(1)、施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价)，由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

　　(2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。

　　(3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后，由乙方负责修复，费用由乙方承担。

　　3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

　　4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　A、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系;协调电力架设、水源、料场等，确保“三通一平”。

　　B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

　　C、负责向乙方进行技术交底。

　　D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

　　E、监控乙方资金的使用。

　　2、乙方责任：

　　A、必须服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。

　　B、乙方委派 ____ 为项目负责人， ____为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料。

　　C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付，争创“优良工程”。

　　D、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

　　E、确保项目的安全施工，要加强安全生产教育，杜绝一切事故的发生，出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，自行承担责任。

　　F、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

　　G、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前，必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告，各种实验费用由乙方承担。

　　H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

　　五、施工监理

　　1、监理办法：由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

　　2、广西华通高速公路有限责任公司委派监理工程师 ____为该工程监理。

　　3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。

　　六、材料要求：

　　1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

　　2、水泥必须采用P.0. 32.5级、42.5级正厂合格水泥，钢筋采用正厂产品，并提供每批产品合格证及试验报告，否则甲方有权拒绝使用，由此而造成的损失由乙方负担。

　　3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质青石子，无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石，无黄皮，尺寸大小符合规范要求。

　　七、质量与检查

　　1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。

　　2、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的`指令施工，随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表或其监理人的要求返工修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方有关损失。

　　3、工程质量要求：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表或监理一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由建设行政主管部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

　　4、隐蔽工程和中间验收：乙方自检合格后，在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录，检验合格，监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求，验收后72小时，监理不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字，乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

　　八、计量支付

　　1、付款方式：本工程开工后，支付合同金额的10%。工程进度款：完成总工程量的一半时,支付有效合同价款的20%;工程全部完成，经县交通局验收合格,再支付有效合同价款的60%，暂留10%工程款作缺陷责任期质保金，保质期贰年。

　　2、每次拨款应由乙方提交工程量计量清单，甲方及监理共同签字后，方可到村村通工程办公室和交通局财务科办理结算手续。

　　九、验收、保修与结算

　　1、工程具备交工验收条件，乙方按交通部规定，向甲方代表和监理提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表或监理收到交工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后7日内，给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因导致返工修改的费用。

　　2、甲方代表在收到乙方送交的验收报告7日内无正当理由不组织验收，或验收后7日内不批准，且不能提出修改意见，可视为交工验收报告已被批准即可办理交工手续，交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收，应以约定期限最后一天的次日算起，承担工程保管费用。

　　3、交工验收以交通部颁发的《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图纸为依据，在交工验收时，乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。

　　4、交工工程已验收合格，从验收合格之日起15天内乙方向甲方交接完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，由甲方承担。如乙方不能按期交付，应按逾期竣工处理。

　　5、交工验收合格后，甲方向省、市交通主管部门申请竣工验收，工程竣工验收后，乙方对工程质量进行保修，保修期为二年，费用由乙方承担。

　　6、结算。工程验收合格及竣工验收文件办理妥善后，乙方向甲方提出结算报告，按合同约定的方法进行竣工结算，并将竣工工程交付甲方。

　　十、合桥梁工程施工合同同纠纷的处理

　　1、合同的内容及解释顺序：本合同以下的各个文件应认为是一个整体，彼此应能够相互解释，相互补充，如出现含糊不清或相互矛盾的情况时，以下列次序在先者为准。

　　(1)、合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)。

　　(2)、中标通知书。

　　(3)、投标书及其附录(含承包人在投标期间递交和确定并经业主同意对有关问题的补充资料和澄清文件等)

　　(4)、专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分)

　　(5)、合同通用条款。

　　(6)、技术规范。

　　(7)、图纸。

　　(8)、标书的工程量清单。

　　(9)、招标书附表(辅助资料表)。

　　(10)、构成本合同组成部分的其他文件。

　　2、 在施工过程中或竣工后，甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷，首先由甲乙双方协商解决，协商不成时由仲裁委员会予以调解，调解不成时，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十一桥梁工程施工合同、附则

　　1、 本协议6份，甲方、乙方、上级交通主管部门及监督部门各执1份。

　　2、本协议书自承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效。在工程协议书全部竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

　　3、本协议所含条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附款，经审定后为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

　　4、本协议不因法人代表的变更而改变。

　　甲方：(章) 乙方：(章)法人代表：

　　(签字、盖章)

　　授权代表人：(签字)合同签订日期：

　　法人代表： (签字、盖章) 授权代表人：(签字)

　　桥梁安全施工合同 5

　　施工单位（甲方）：_______

　　预制场（乙方）：________

　　监理单位：_________

　　经甲乙双方共同协商，甲方决定把委托给乙方预制，为明确的权力、义务与经济责任，特订立如下协议条款，双方共同遵守。

　　1、工程概括：

　　工程名称：合同含运输、安装：每片单价__（元）；共_____（片），总价￥____（元）大写人民币__元整（现金支付）。

　　2、合同工期：

　　本工程式要求于日前完工，乙方不得无故拖延工期，若因甲方资金不足、下部工程未能按时完工或甲方未做好桥梁施工现场的三通一平（通水、通电、通运输场地）等原因，导致乙方无法按期吊装，甲方补偿乙方堆梁场地占用费。

　　3、乙方责任：

　　（1）乙方作为甲方的施工班组，承包工、机，应严格按甲方提供的图纸及技术标准、施工规范进行施工预制，接受甲方施工员及监理单位人员的监督，确保工程质量，工程质量等级为合格。

　　（2）乙方须按照甲方的现场施工调配及进度计划要求进行合理有效地组织施工，确保按甲方的生产计划实施，不得延误工期。

　　（3）乙方采购的构成工程本体的材料，须遵守甲方材料采购的有关规定，符合甲方合格的供方的要求，并经甲方和监理检验合格后方可使用，否则，甲方视使用该材料的工程为不合格，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。

　　（4）乙方应保证自己的资质和经验适合本工程，并提供合法的资质证书等证明文件；乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有复核的'责任和义务，对甲方发出的错误要求、标准和指令有拒绝的权力，否则，无论何种原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级，均由乙方承担相应的责任和费用。

　　（5）乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。

　　（6）因工程质量返工，造成工期超过本合同约定者，按本合同违约条款办理。

　　（7）乙方应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后，向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师应在24小时内，对隐蔽工程进行复检，并提请监理检查。检查合格签字后，乙方可进行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。

　　（8）工程完工后35天内乙方还必须提供预制梁（板）合格的试验文件及施工日记。承担预制运输、安装的安全责任。

　　4、工程变更：

　　在施工过程中如有出现工程变更，甲方必须提前书面通知乙方，增减的工程量单价按已约定好的价格计取。对已进场的合格材料甲方要求变更而原进场材料无法退货，甲方必须按该材料的预算价格赔偿乙方损失。

　　5、甲方责任：

　　甲方应提供该工程设计图纸及有关技术文件等资料，必须在合同签订之后三天内预付总工程款

　　6、未尽事宜可另行协商解决或者补签协议，补偿协议款与本协议同具法律效力。

　　7、本协议自签订日起生效，至全部梁吊装完毕款项全部结清后自然终结。

　　8、本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：______乙方（公章）：________

　　法定代表人（签字）：___法定代表人（签字）：___

　　20__年__月__日20__年__月__日

　　桥梁安全施工合同 6

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方:(以下简称乙方)

　　甲方承接工程施工，为保证工程按期、保质完成，同意由乙方组织作业班组对工程内乌桥港大桥、箱涵、盖板涵工程进行组织施工。为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着精诚协作、互利互惠的原则，经双方友好协商，订立如下施工合同，以资双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　______________

　　二、工程地点：

　　______________

　　三、施工内容：

　　1、乌桥港大桥除桩基工程、锥坡外的所有设计图纸施工任务及工序(含砍桩头、预制梁台座、存梁台、预制场场地硬化、转梁、龙门吊司机等)等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(预制梁台座钢板钢筋、混凝土、钢铰线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝等)、模板、钢管除外)、人工、机械(不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊)等。

　　2、乌桥港大桥桩基钢筋笼、声测管制安并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(钢筋、声测管)除外)、人工、机械(不含吊车)。

　　3、本工程内所有圆管涵、箱涵、盖板涵设计图纸施工任务及工序等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料(永久性主材(钢筋、混凝土、圆管涵)、模板、支架、钢管除外)、人工、机械(不含吊车)等。

　　四、工程单价：

　　1、本工程单价结算时工程量按设计图纸计算，无设计图纸的按现场实际完成量计算。

　　2、本工程实行大综合单价承包，即：钢筋单价含钢筋制安等费用，钢绞线单价含波纹管制安、钢绞线制安张拉、孔道压浆等费用，混凝土含模板制安、支架搭拆、混凝土浇筑等费用。具体单价为：乌桥港大桥桩基钢筋笼单价为550元/吨(如因甲方原因造成乙方工期延误时，甲乙双方协商，由甲方给予乙方一定的人工费补偿)、上下部结构钢筋单价为__元/m3、桥墩柱砼单价为270元/m3、桥墩帽砼单价为270元/m3、桥肋板砼单价为270元/m3、桥台帽砼单价为270元/m3、桥耳背墙砼单价为270元/m3、桥搭板砼单价为80元/m3、桥空心板梁砼单价为310元/m3、桥绞缝砼单价为230元/m3、桥护栏砼单价为400元/m3、桥面铺装砼单价为200元/m3、箱洞(含盖板涵)砼单价为220元/m3、箱洞(含盖板涵)钢筋单价为__元/吨、圆管涵砼单价为120元/m3(计算工程量时不含圆管涵本身混凝土数量)、砼桩头单价为400元/个、空心板台座砼单价为__元/个、存梁台台座砼单价为__元/个、空心板梁转存单价为__元/片、龙门吊司机工资为__元/月。

　　3、单价实行劳务承包，自负盈亏，永久性主材(钢筋、声测管、混凝土、钢铰线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝、圆管涵)、预制梁台座钢板钢筋、模板、支架、钢管由甲方负责提供，其余的所有材料、人工、机械(不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊、)及工具由乙方负责(注：各基坑开挖由甲方负责，但乙方需提前一天通知甲方)。

　　五、施工工期

　　1、各项具体工程的开工、竣工时间以甲方实施性施工进度计划为准。如遇雷雨、人为不可抗拒的自然因素等影响，工期可相应顺延。

　　2、乙方应根据工程施工需要进足劳力，并服从甲方根据工程进展情况对劳力做出调整，如因乙方管理不善或因劳动力不足影响工程进度达不到工期要求，甲方有权对本合同范围内的施工任务进行分割，直至将乙方清除出场，乙方不得违背并负全部责任。

　　六、工程质量

　　施工过程中，乙方必须认真执行施工设计图及规范的要求，使工程一次合格率达100%，质量满足《验标》合格要求，特别应做到如下几点：

　　1、接受甲方技术人员及现场管理人员的指导;

　　2、施工活动符合监理程序，所做工作需得到监理工程师质量合格的认定手续，否则按监理工程师的指示自费整改到令监理工程师满意的地步并取得签证手续;

　　3、施工的过程及结果满足《公路桥涵施工技术规范(JTGTF50-20______)》、《福建省普通公路施工标准化指南》、《公路工程质量检验评定标准(JTGF801-20______)》要求;

　　4、对质量有争议时以《公路桥涵施工技术规范(JTGTF50-20______)》、《福建省普通公路施工标准化指南》、《公路工程质量检验评定标准(JTGF801-20______)》的条款由第三方认定;

　　5、乙方应加强教育，提高全体员工的质量意识，科学安排，精心施工，并积极配合业主、监理工程师或甲方的质量检查，并无条件为此提供便利的条件;因乙方管理不力、操作不当问题导致达不到上述质量目标的，乙方应无条件在甲方要求的时间内进行返工直至达至质量验收标准，否则甲方不予验收计价，勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的`所有损失。

　　6、乙方私自对混凝土进行加水，甲方发现一次将对乙方进行罚款500元。

　　7、混凝土浇筑过程中如发现因振捣不到位，造成质量问题不能使用的，乙方需全权负责由此造成的损失。

　　七、双方责任和义务

　　(一)、甲方责任

　　1、对业主负责，并协调一切工程范围内的事务。

　　2、提供施工图纸及施工方案，负责技术指导工作，并在工程开工前做好技术交底、安全交底工作。

　　3、负责测量及施工放样并指导施工管理。

　　4、正常施工时如果因群众干扰，甲方出面协调处理。

　　5、应经常对工程进行检测，有不符合要求的地方及时通知乙方修正处理。

　　6、各基坑由甲方负责开挖。

　　7、施工用水、用电由甲方负责。

　　8、甲方负责原材料及时到位。

　　9、双方商定的其他责任和义务。

　　(二)、乙方责任

　　1、应全面履行甲方与业主签订的施工合同，服从甲方、监理工程师的管理。

　　2、必须服从甲方管理人员的组织安排，认真按现行的施工规范、标准(包括安全规范)进行施工，如有违反，甲方有权对乙方进行处罚(包括经济处罚)。

　　3、在施工前应对员工做好技术交底和安全交底，杜绝一切质量和安全事故的发生。

　　4、积极配合甲方人员以及业主、监理人员的检查指导。

　　5、乙主应绝对维护甲方的形象，加强员工的法律知识教育，保证其所属的员工遵纪守法，不得有赌博、偷窃等违法乱纪行为发生。

　　6、承担所属人员、设备、材料的调遣、撤场等全部费用。

　　7、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，乙方负全部责任;并由此导致政府相关部门、业主与监理驻地办的处罚的由乙方自行负责，同时甲方将追究乙方责任。

　　8、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他班组的关系。

　　9、乙方不得随意提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

　　10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。

　　11、张拉设备必须向甲方提供合格的标定报告。

　　12、双方商定的其他责任和义务。

　　八、计量支付

　　乙方本月完成工程款待次月甲方向业主计量完成后，由甲方向其支付70%，剩余工程款，经甲方验收合格后三个月内付清。

　　九、其他事项

　　1、未尽事宜经双方协商另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若有争议，双方本着互谅互让的精神协商解决，必要时可提交甲方属地合同仲裁机关仲裁，调解不成，由甲方属地法院裁决。

　　2、本合同一式肆份，双方各执两份，自签订之起生效，双方权力义务履行完毕后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　身份证号：

　　电话：

　　电话：

　　_____年_____月_____日

　　签订地点：

　　桥梁安全施工合同 7

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　电话：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　代表人：

　　电话：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等，鉴于甲方承接了_______市_______段桥梁的建设，在乙方充分了解了施工现场条件后，根据自愿、公平和诚实信用原则，双方就_______段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、合同内容

　　1、工程名称：

　　2、工作范围：_______全部桥梁的钢筋制作安装，混凝土的浇筑（模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除，养护等），钢绞线的制作安装。

　　3、工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　二、甲方权利和义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　2、向乙方创建开工条件及施工条件，向乙方交付相关主要材料及机具。

　　3、统一制定各项管理目标，实施对工程质量，工期，安全生产、文明施工，计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对乙方工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理。

　　4、负责技术安全交底，组织图纸会审，交工验收，但并不免除乙方应承担的责任。

　　5、甲方按照总体进度要求向乙方下达施工任务，当乙方不能满足甲方总体施工进度时，甲方有权调入其他施工队以达到加快进度，由此造成乙方的损失，由乙方自行承担。

　　6、按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。

　　三、乙方责任和义务

　　1、负责招工，作用人员要求：年龄在18岁以上，50岁以下的男工；身体健康；能胜任本合同工程体力劳动；技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书。

　　2、乙方必须每月在施工现场_______天，甲方考勤，如缺勤一天罚_______元，并建立劳务人员档案，每月编制工资表，每月同甲方一起发放民工工资。

　　3、对本合同工作范围内的`工程量向甲方负责，组织相应的人员施工作业，并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作，完成乙方下达的计划。

　　4、严格按照设计图纸、施工验收规范，投入足够人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；对施工现场的管理规定，做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，随时配合甲方、工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。

　　6、配合甲方办理交工验收；做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿甲方损失。

　　7、乙方必须严格遵守相关作业操作规程，结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员，小型机具等。

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担、履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。

　　9、依法为其施工作业人员办理社会保险，按规定足额缴纳社会保险费用。

　　四、履约保证金

　　在协议签订之前，乙方必须向甲方缴纳履约保证金：_______万元，该履约保证金待合同履约完成后_______月后支付。

　　五、安全施工

　　1、乙方必须根据法律法规及规章制度的要求，为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障（包括相关劳动及安全保障）。特殊工种人员必须坚持持证上岗，杜绝安全生产事故发生。

　　2、乙方应遵守甲方工程建设安全生产有关管理规定，完善对作业人员的三级安全技术交底，教育乙方的作业人员，严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方处罚，由于乙方安全措施不力、违背甲方安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用，均由乙方承担。

　　六、材料物资供应

　　1、钢材：工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为_______%，若乙方因管理不善超过此核定标准，甲方将按钢筋购置价在乙方的工程价款中扣除。

　　2、混凝土：施工过程中混凝土由甲方集中搅拌后运到施工现场。

　　3、施工用电：根据甲方现有现场配电提供给乙方使用外，配电箱以外电线及其他电器设备由乙方负责。

　　4、模板：对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件，按需经负责人签字审核后到材料部门领取，在工程结束后归还，对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。

　　5、材料及设备：甲方除负责提供以上材料外，工程所需要的其他一切材料（包括周转材料、和辅助材料等）、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决，甲方概不负责。

　　6、材料管理：由甲方提供的材料，一旦进入乙方施工作业范围，乙方都具有负责保管的责任。在施工期间，若材料保管不善造成材料丢失，其相关材料款由甲方直接从乙方劳务费中扣除。

　　七、施工验收

　　1、乙方应确保完成施工的质量，应复核相关技术标准和监理工程师要求。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。

　　2、若甲方与业主的工程验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应承担无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　八、工程量的确认及支付

　　1、本合同的工程总价为_______万元。

　　2、每月_______日，乙方申报合格工程，工程处，技术处现场收方确认（图纸设计量为依据），机料处，安保处，财务处审核进行审核计量，然后扣除_______%民工工资保证金、扣除_______%工程质量保证金、扣除_______%安全保证金后乙方提供发票，并附工资表支付上月工程款。

　　3、终期计量与支付：待乙方合同履行完毕并经竣工验收合格，办理工程结算，支付_______%工程款，余_______%质量保证金、_______%安全保证金_______个月后无质量缺陷问题后一次性支付。

　　九、违约责任

　　1、若发生以下任意一种情况，甲方将对乙方每次按实际情况来确定罚款，从工程款中扣除，甲方并有权终止合同，所造成的损失，由乙方自行承担。

　　（1）工程实施期间，乙方人员不足，在甲方发出书面警告_______天后，仍未改正的。

　　（2）由于乙方原因引起暂时停工，乙方不积极采取补救措施。

　　（3）一贯和公然无视甲方或者监理工程师口头或书面警告。

　　（4）不能持续有效执行甲方、监理工程师指令。

　　（5）在乙方接到替换修复和合格材料通知后______天内仍不遵守，在乙方接到关于安全整改的书面或口头通知_______天内仍不整改的。

　　2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格，应按甲方、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复，甲方将根据造成的负面影响的严重性对乙方进行罚款，并赔偿甲方一切相关损失，甲方并有权终止合同，所造成的损失，由乙方自行承担。

　　3、甲方根据施工进度要求向乙方下达周计划、月计划，如乙方因自身原因不能完成甲方下达的计划，甲方按实际情况确定后给予乙方处以罚款，甲方并有权终止合同，所造成的损失，由乙方自行承担。

　　4、乙方应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，以及赔偿由于以上原因给甲方造成的损失。

　　十、合同终止

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

　　2、本合同一经签认后不得转包，如乙方转包本合同无效。

　　十一、争议解决

　　因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________仲裁委员会申请仲裁。

　　十二、其他

　　本合同经双方签字后生效，本合同共_______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　_______年_______月_______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　_______年_______月_______日

　　桥梁安全施工合同 8

　　发包人：___________

　　承包人：___________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________年重点道路桥梁建设项目施工三标段

　　工程地点：____港管理区

　　工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土16cm水稳7cm油面及水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

　　资金来源：财政资金

　　二、工程承包范围

　　承包方式：承包人包工包料

　　承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：159天

　　从________年4月10日开始施工，至_______年9月15日竣工完成。

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：合格

　　2、工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量监督部门、检测部门、监理人、发包人的检查与监督，经验收达到合格等级。

　　3、工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

　　五、合同价款及付款方式

　　合同总价(大写)：

　　1、北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、三标段招标文件的补充文件中第2条，三标段北环路外购土款：15元/m3×79653 m3=1194795元)

　　2、孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角伍分(含二标段、三标段招标文件的补充文件中第2条，三标段马营路外购土款：15元/m3×45117 m3=676755元)

　　付款方式：

　　1、路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面工程完工后，经验收合格付合同总价的40%;排水工程、绿化工程、标志和标线工程完工后，经验收合格，经审计等部门审核后付合同总价的25%。质量保证金为合同总价的5%，质量期为二年，保质期二年后，经发包人、监督部门、监理部门、设计部门、财政部门、审计部门、承包人、接养单位等联合验收后，无质量问题，质量保证金全部付清。

　　2、工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。

　　六、机械设备及其他要求

　　1、摊铺设备：摊铺机采用ABG，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

　　2、水稳碎石必须采用厂拌。

　　3、灰土拌合必须使用灰土拌和机。

　　4、标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

　　5、工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的基础上可进行调整，所发生的费用不予变更。

　　6、单项签证变更造价超过____万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。

　　7、承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

　　8、发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。

　　七、发包人完成下列工作：

　　1、__________年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。

　　2、_______年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的.接驳。

　　3、_______年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

　　八、承包人完成工作：

　　___________年4月15日前完成施工现场办公和生活的房屋设施的建设。

　　九、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量无偿保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

　　十一、违约责任

　　1、因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

　　2、因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

　　十二、其他

　　1、本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

　　3、本合同订立时间：___________年4月8日

　　4、发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

　　5、本合同订立地点:南大港管理区

　　6、本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。

　　发包人：___________(公章)

　　承包人___________(公章)

　　地址：___________

　　地址：___________

　　法定代表人：___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　委托代理人：___________

　　电话：___________

　　电话：___________

　　传真：___________

　　开户银行：___________

　　账号：___________

　　邮政编码：___________

　　电子邮箱：___________

　　传真：___________

　　开户银行：___________

　　账号：___________

　　邮政编码：___________

　　电子邮箱：___________

　　桥梁安全施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　将其承包施工的___建设工程__路___桥的梁板吊装施工劳务分包给吊装运输有限公司(以下简称乙方)承担吊装施工。为保障工程建设符合质量标准和按期完成工程施工任务，甲乙双方基于大桥施工工程发包方的招标文件和施工承包合同的要求，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，在双方相互协商、自主自愿的基础上订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___路___桥。

　　2、工程地点：__县__镇路与河交集处。

　　3、工程内容：___路___桥的全部梁板吊装架设。

　　二、工程范围

　　1、工程吊装施工承包范围为路桥的全部梁板吊装架设(详见图纸和工程量清单)，具体数量：

　　(1)长16米、宽1.24米、高0.8米、重约27吨的梁板，计四十四片(共二跨);

　　(2)长25米、宽2.2/2.6米、高1.4米、重约80吨的梁板，计三十片(共三跨)。

　　2、全部梁板分多次吊装，但甲方应每次提供可吊装梁板不少于8片的25米梁板或者不少于11片的16米梁板(最后一批次数量不足约定的除外)。

　　三、吊装施工劳务费用总价

　　完成上述梁板吊装施工劳务的费用总额(采用包干价)为人民币二十八万元整(此费用包括：吊车使用费，炮车、吊装工具相关费用，人工费用，移梁板费用及其他辅助人工及费用,不含税金)。具体是：

　　1、吊装16米长的梁板，每片吊装劳务费用为1000元，44片计4.4万元;

　　2、吊装25米长的梁板，每片吊装劳务费用为7000元，30片计21万元;

　　3、场地移动梁板以及其他辅助人工及费用2.6万元。

　　四、工期要求

　　1、开工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在接到甲方通知之日起二日内进入工地进行施工。

　　2、竣工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在___年__月__日前保质保量全部完成所有梁板吊装施工。特殊情况以甲方通知为准。

　　五、施工组织形式

　　乙方作为甲方管辖下的吊装施工队，应当服从甲方的统一安排和管理，并主动接受甲方下达的有关指令。乙方不得分包或肢解分包本合同约定的吊装施工劳务。

　　六、吊装施工劳务费用的支付

　　1、乙方每次完成25米长梁板的吊装施工作业的当日，甲方应先支付每片梁板吊装费6000元。

　　2、乙方完成全部梁板吊装施工作业并经相关部门验收合格之日起5日内，甲方应付清本合同约定的吊装劳务费。

　　七、甲方的责任

　　1、甲方负责提供有关的施工图纸。

　　2、甲方负责将施工时间提前一天通知乙方。

　　3、甲方应提供可以安全作业的场地给乙方吊装及运输车辆使用，保证25长的梁板(二跨)在旱地上吊装，所需土方挖填由甲方负责。如遇雨季，甲方应用石头填实作业场地，确保作业安全。如甲方不能提供作业场地，乙方可拒绝作业，由此造成的损失由甲方负责。25长的梁板(第三跨河道)的吊装方案到时按实际情况再定，但劳务费用不变，甲方应协助乙方整理场地，同时提供有利条件。

　　4、梁板安装前，甲方应做好墩台上梁板的安装位置的测量放样工作;安装时，甲方派专人负责工程技术，配合乙方指导梁板的安装就位，并及时进行验收。

　　5、甲方应负责乙方作业人员在甲方工地实施吊装作业的工作日内的伙食。

　　八、乙方的责任

　　1、乙方在本合同签订之后一周之内，必须向甲方提交架设工程所需的'向上级相关部门报备的相关资料。

　　2、乙方必须严格按操作规程作业，在甲方技术人员指挥下，按国家验收规范及技术要求施工，确保施工质量，确保安全施工、

　　3、项目施工质量以监理工程师签字并经相关部门验收为准。由于乙方原因造成质量问题，乙方应无条件返工和整改，所发生的一切费用及责任均由乙方承担。

　　4、乙方应根据业主及甲方的阶段和总体进度计划，保质保量完成，施工进度和完工日期必须达到业主要求。

　　九、违约责任

　　1、本合同一经双方签订不得单方毁约，任何一方违约，应向对方支付违约金人民币五千元。

　　2、如甲方逾期向乙方支付应付的吊装劳务费，每逾期一日应向乙方支付应付未付劳务费3%的违约金。

　　3、如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工，或者因乙方原因导致全部梁板吊装作业超过约定工期，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金。如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工，逾期3日，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

　　4、由于乙方原因造成质量问题，乙方应当场或者最迟在接到甲方通知之日起2日内进场返工或整改。如乙方逾期返工或整改，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金;逾期3日，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

　　十、其他约定

　　1、本合同应确认为乙方已经对工程施工现场、工程内容、施工环境、工程地质情况、工程质量要求标准、工程期限及责任具有充分全面了解并予以认可的情况下而自愿签订。

　　2、本合同价为一次性包干确定，不随市场人工、材料单价的波动而调整。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　4、本合同自双方签章之日起生效。

　　5、本合同壹式叁份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：(公章) 乙方: (公章)

　　代表：(签字) 代表：(签字)

　　签约日期： 年 月 日

　　桥梁安全施工合同 10

　　建设单位：_________县__________镇__________村村民委员会(以下简称甲方)

　　承建单位：______

　　以下简称乙方，依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，根据建设单位对拟修建的危桥改建的规划要求和危桥现场的实际情况，甲方选定由乙方承建该工程，经甲乙双方反复磋商后达成一致意见，为了明确双方在此工程施工过程中的责任、权利和义务，特签订以下合同条款;

　　工程名称：

　　_________县__________镇__________村__________桥危桥改建工程;

　　工程内容及建设标准

　　本工程全长13米、宽9米、桥涵洞1个;

　　技术标准：

　　______旧桥拆除，新桥建设(详见工程量预算清单);

　　合同工期

　　__________年_____月_____日至况，工期顺延，但必须确保在__________年_____月_____日前完工;

　　承包方式：

　　______本工程采用包工包料双包方式;

　　工程造价

　　本工程造价为__________万元，以县交通局等相关部门验收合格的长度、宽度、涵洞计算总金额;

　　甲乙双方责任和义务

　　1、甲方责任：

　　①甲方应将危桥改建的范围及现状向乙方交代清楚;

　　②负责处理危桥改建占地处理，保证乙方正常施工;

　　③根据工程建设需要，负责落实“三通”、料场和搅拌场，并保证建设占地无偿提供给乙方，保障乙方施工顺利;

　　④配合县、乡有关部门做好质量检测。

　　2、乙方责任：

　　①负责整个工程的技术，施工及施工所用人工、材料、机械设备，保证在规定的'期限内保质量完成工程建设;

　　②加强施工现场管理，做到“安全生产、文明施工”，如出现施工安全事故，由乙方自行负责;

　　③自觉接受甲方对施工过程中的质量监督，若甲方发现乙方施工过程中使用的原材料或施工工艺不符合有关技术标准、技术规范，经县交通局和有关部门认定核实，必须立即整改，对造成的经济损失由乙方自行负责;

　　④工程建设中涉及有相关税费由乙方负责。

　　付款方式

　　乙方进场后垫资开工建设，工程款在工程结束合经甲方、上级主管部门组织验收合格后，一次性付清工程款。如违约，违约方承担总工程款20%赔偿金额。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，交镇政府、县交通局各一份，本合同经甲乙双方及镇政府签字后生效。

　　甲方：_____县__________镇__________

　　村村民委员会代表(签字)：______年__________月__________日

　　乙方(盖章)：______

　　代表(签字)：______年__________月__________日

　　监证机关(盖章)：____县__________

　　镇人民政府监证人(签字)：______年__________月__________日

　　桥梁安全施工合同 11

　　甲方：以下简称甲方

　　乙方：以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。

　　一、承包形式：包工，包料。

　　二、承包内容：____体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸，施工内容包括，抄平、放线、挖槽，基础、主体钢筋砼结构。

　　三、质量要求：达到验收合格标准。

　　四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

　　五、 乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。

　　六、工程工期：开工日期： 20__年3月1日 ;竣工日期： 20__年4月30日 。总日期 60 天。

　　七、乙方于每月25日上报工程进度，甲方应于月底前按照工程量的30%拨款。

　　八、工程进度：乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。

　　九、 安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的.现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。

　　十、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。

　　十一、工程保修：乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期 年。

　　十二、工程造价：1200000 元。即人民币 壹佰贰拾万圆整 (大写)元。

　　十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 %保质一次付清。

　　十四、未尽事宜，由双方协商解决。

　　十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

　　发包方： 承包方：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　桥梁安全施工合同 12

　　建设方：刘___（甲方）

　　施工方：陈___（乙方）

　　经双方协商认定甲方刘____将____桥梁改建工程（花垣县公路管理站董马渡改桥工程）承包给乙方陈___修建。为明确双方职责，确保工程质量，按质按期竣工交货及有关事宜，特签定如下协议。

　　一、 承包施工总金额

　　壹拾壹万貮仟元（￥112000.00元整）。

　　二、 竣工交货日期

　　20__年10月中旬之前。

　　三、 工资支付方式：

　　1、 施工队入场10天后，且有一定的工程量，甲方付给乙方适当的生活费。

　　2、 施工队完成桥梁两端桥墩后，经上级主管部门认定合格，则甲方按此段计量工资的60%付给乙方。

　　四、 施工要求及内容：

　　1、 乙方必须严格按照施工图纸进行施工，工程质量必须达到《公路工程技术标准》及《公路工程质量检测评定标准》要求，若未能达到质量标准，则甲方有权更换施工队，拒付工程款。

　　2、 甲方全面负责所需原材料，乙方确保所有工程的做工，且将工程做精、做细。

　　3、 施工必须具备较高的综合素质，精湛的业务水平，识图，计算所需的原材料准确无误，低耗高效进行施工。

　　4、 乙方（施工队）必须是该项工程的施工员，队伍员工具有强烈的事来心、责任感，确保工程质量万无一失。否则，造成翻工的原材料所有损失及后果概由乙方负责。

　　5、 严禁乙方再将工程建设转包、分包给他人，并自觉接受主管部门及甲方的'指导和监督。

　　五、 安全保障及责任：

　　1、 责任重于泰山，安全压倒一切。施工队必须确保施工过程中的自身安全，实名制保险12人。

　　2、 施工时所需爆破物品（炸药、导火线），油料等易燃易爆危险品，乙方必须专人管理，持证上岗。一切安全事故概由乙方负责。

　　3、 在渡改桥施工过程中，封断交通等事项。甲方协助乙方与当地领导及村民协调解决。乙方将工地设立警示标志，安排有经验的安全员对现场进行控制管理，因施工管理不当而造成的一切事故，均由乙方负责。

　　六、 文明施工，后勤协调：

　　1、 乙方在施工过程中必须与当地村民搞好关系，如发生纠纷或出现人员伤亡事故由乙方负责，甲方概不负责。

　　2、 施工队在施工过程中必须注意周边环境保护，不得破坏生态植被，及得随意在道路通向处堆放弃土或石渣，不得砍伐树木。做到和谐一方，文明施工。

　　3、 甲方提供给乙方生产、生活（食宿）处所，提供生产有关的后勤物品及水电费。生活所需的后勤物品乙方自理。 此协议一式贰份。甲乙双方各执一份，既双方签字之日起生效。口说无凭，以字为据。

　　甲方：

　　乙方：

　　20__年 月 日

　　桥梁安全施工合同 13

　　甲方：

　　乙方：

　　黑龙江省__农场有限责任公司将____农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给____施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：__农场场六路二米桥及三米桥重建工程

　　二、工程地点：__农场六大队

　　三、工程内容： 二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。（详见承包工程量清单及项目表）

　　四、工期：20__年8月15日开工；20__年10月15日竣工。

　　第二条：承包方式

　　一、承包方式：双方商定乙方包工、包料。单价承包。

　　1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款，附合同后。

　　2、施工中工程量增、减，均以监理工程师或甲方代表签证为准。

　　3、设计变更及合同中未出现的工程项目，甲、乙双方按现行规定商定单价。

　　二、包工期：

　　确保按合同工期交付使用，具体施工进度由乙方自行安排，确保工期内的施工安全。

　　三、包工程质量：

　　工程质量达到合格标准，并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。

　　第三条：工程价款拨付

　　一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款，即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费，以保证工程顺利施工。

　　二、工程进度款，乙方每月向甲方提供进度报表，经甲方代表或监理签字确认后，按实际计量向乙方拨款。

　　三、工程竣工并经甲方验收合格后，一个月内支付完成工程总价的95%，预留5%作为质量保证金。

　　第四条：技术、物资供应

　　1、甲方提供施工图纸并将轴线及高程控制点等资料交付乙方，并组织设计单位进行技术交底。

　　2、工程所需材料由乙方自行采购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。

　　第五条：竣工验收与保修

　　1、根据施工图、设计说明书及国家颁布的.《建筑安装施工竣工规范》进行验收，确保工程质量。

　　2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算，竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。

　　3、本工程保修期为一年，从签发工程移交证书之日起计算。保修期内，由于乙方施工原因造成的质量问题，由乙方负责无偿维修，工程保修期满，运行未出现质量问题并满足设计要求后，质保金一次支付给乙方。在质保期内，如果由于乙方原因，出现工程质量问题，质保金作为工程保修费使用，质保金不足以抵扣保修费时，超出部分由乙方承担。

　　第六条：双方责任

　　一、甲方责任

　　1、开工前，甲方需及时协调解决施工中出现的有关问题，将动力电接到构造物施工地点，保证施工顺利进行。由于甲方原因造成工期延误，由甲方负责，并对乙方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失计算。

　　2、及时拨付工程款，及时办理隐蔽工程与竣工验收，及时办理工程结算。

　　3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间工程验收签证，解决应由甲方解决的问题。

　　4、派驻的监理工程师，负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。监理人员发现施工质量、工艺、建筑材料等质量问题，有权责令乙方进行改正，直到达到质量标准要求为止。

　　二、乙方责任：

　　1、按照工程设计要求，技术标准和合同约定，根据工程特点和施工条件，本着精简高效的原则编制施工措施计划、月份工程进度计划及质量安全生产控制等施工措施，确保工程顺利施工。及时提供月报表，及时办理工程结算，及时竣工工程决算。

　　2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的采购、供应和管理，保证所采购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录，质量检测和试验等工作。

　　3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工，确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、工完场清、保护环境，在施工过程中出现的安全生产事故，由乙方承担一切责任。由于乙方原因造成工期延误，由乙方负责，并对甲方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失量计算。若由于不可抗力因素导致的工期延误，则不在赔偿范围之内，且工期相应顺延。

　　4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。

　　第七条：附则

　　一、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　三、本合同签字盖章后生效。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　二0______年_月_日

　　桥梁安全施工合同 14

　　工程名称：

　　甲方：乙方：

　　遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范、标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订本合同及《安全生产责任书》，并共同遵守履约。

　　一、承包方式：

　　单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。

　　二、承包内容及工作范围：

　　主要包括：

　　1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划

　　2、盘元钢筋的调直、切断

　　3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输(包含人工搬运,10米内)、分类堆码

　　4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理

　　5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎

　　6、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确

　　7、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格

　　8、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于300mm长度的HRB335、HRB400钢筋及大于500mm的HPB235钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收分类堆放、场内运输、上车等所有工作

　　9、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等，辅助钢筋工程施工的一切设备

　　10、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合

　　11、钢筋损耗控制在1%以内(按定额计算)。

　　三、人员管理：

　　1 、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理(治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室)，甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿3万元经济损失。

　　2 、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在15人以上，管理人员在1人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设1人专门负责安全生产、文明施工管理，设1人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的10%作为经济处罚。

　　3 、进场时,班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满18周岁以上，55周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。

　　4 、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。

　　5、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按200元/次，迟到50元/次进行处罚。

　　四、承包单价：

　　人工费、辅助材料费、加工机械费、低值易耗费、安全文明施工增加费、合同工期内质量、进度达标奖金、工人劳保福利、保险费、暂住证、计划生育证、劳务税金、班长带班费、零星工程补助费等综合费用，此单价为包干价在施工期内不再进行调整。

　　注：面积按09清单计价定额建筑面积计算规则计算。

　　五、工期及质量要求(必须严格按照施工规范进行施工)：

　　1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。

　　2、桥梁主体总体施工工期为天。

　　3、乙方必须严格按照签定的合同工期及施工中甲方的周进度计划及时组织安排技术力量和劳动力。若因农忙或其他人为因素不能按时完成，拖延一天乙方向甲方支付违约金1000元,以此类推。

　　4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第3条执行。

　　5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的'施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。

　　6 、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。

　　7 、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到97%以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金￥1000元。整改不合格者，按50%递增交纳违约金。

　　8、钢筋绑扎成型后，做好成品保护尤其重要。在砼浇筑过程中乙方必须派专人看守修复，此人必须具有高度责任心保证其成型质量。如果扫描钢筋保护层不合格，乙方承担所发生的全部费用，并向甲方支付违约金1000元/次。

　　9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。

　　六、付款方式：

　　1、甲方按月支付乙方劳务费，乙方每月25日前将本月所完成的工程量报甲方，经甲方审核确认，于次月10日前按确认工程量的80%支付。(每月的劳务费在现场办公室发放，乙方在甲方的监督下支付给各班组务工人员后方可离开，发放时不在的人员应由代领人提供委托单，已领取工资的人员应提供相关凭据。)

　　2、工程竣工验收合格后，甲乙双方在15日内完成结算，乙方应积极配合结算工作，30日内按结算工程量的100%支付乙方。

　　3、支付方式为：现金支付时，必须提供劳务费确认单、工资表及现金发放时照片;每次付款时提供劳务发票。劳务发票统一由诚挚劳务公司出具，税费1%由甲方代扣代缴。

　　4、中途因乙方管理不善，而拖延工期，项目部将勒令退场或自动退场，按实际完成工程量决算其产值，如中途拖延周进度计划工期，除承担每天___元的罚款外，还应承担甲方派人支援的人工工资，最终结算程序按签字齐全的收方单结算。

　　七、质量、人工保证金：

　　班组在签订合同时，应向项目部交纳___/万元的质量、人工保证金，以确保工程的顺利进行，保证金在工程主体验收合格后第六次付款时一并退还。

　　八、安全管理：

　　1 、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴好安全防护用品，加强工人进场安全教育，提高自身安全意识，做好班前安全活动，书面资料每周交甲方存档。

　　2 、特种作业人员必须持证上岗，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，上交项目部质安科备查。必须配备专职焊工、电工，焊工、电工必须持有效特种作业证，上交项目部质安科备查。

　　3 、安全防护用品如安全带，安全帽，绝缘手套等由乙方自行购置，安全帽、背心由项目部统一购买，费用由乙方承担。

　　4 、若因乙方人员操作不当造成安全事故，一切损失均由乙方自行负责。

　　5 、若一般的人身安全意外事故，费用在3000元以下全部由乙方负责(包括误工费、生活营养费、护理费、赔付等费用)，费用在3000元以上的医疗费用凭相关证明，按责任划分费用协商解决。

　　6、不允许私自撤除安全防护、警示标志装置，不允许私自乱拉乱接，所有设备由专人操作和负责，不允许无关人员任意使用，每个工人的工作内容必须定员定岗。

　　九、规章制度：

　　甲方制定的规章制度，乙方必须认真遵照执行。

　　1、乙方人员在施工过程中不听从甲方现场工长指挥、安排者，除对其进行教育外，乙方每次向甲方支付违约金100～1000元;屡教不改者，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方自负。

　　2、乙方班组长要有很强的时间观念;开会第一次迟到，给予口头警告，以后迟到则罚款200元/次。

　　3、乙方人员严禁在施工现场随地大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护，禁止在生活区使用电饭煲、电炉等做饭，酒后禁止上班、禁止男女混住一室等，如发生违纪行为，乙方向甲方支付违约金500-2000元/每次。

　　4、乙方人员要有强烈的材料节约意识，若发现有意浪费钢材或其他建筑材料，甲方将按钢材及等值其他建筑材料原值200%向乙方收取违约金。

　　5、乙方人员如在施工现场、生活区内发生打架、斗殴事件，每一次向甲方支付违约金2000元，情节严重者，送司法机关追究其相关法律责任。

　　6、乙方人员若有偷盗行为发生，甲方拒付乙方承包范围内的所有人工费，并将当事人送司法机关追究其相关法律责任。

　　7、乙方人员严禁在工地食堂无理取闹，若认为食堂管理不善，应立即报告项目管理人员解决，若无端闹事，乙方向甲方支付违约金2000-5000元/次。

　　8、乙方在承包范围内的工作面若不能满足甲方的工期要求，甲方有权借调其他钢筋班组参与施工，费用按合同价的2倍在乙方人工费中扣除，如零星钢筋(包括建筑钢筋)未能按合同完善，甲方将剩余部份的工程量乘以承包单价的5倍，在乙方人工费中扣除补助共他借调班组。

　　9、乙方人员应切实做到文明施工，加工房材料堆码整齐，规格分类清晰，每天做到：工完料尽场地清，作好收尾工作。

　　十、争议：

　　甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可向仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、合同生效与终止：

　　1、本合同一式四份，经甲、乙双方负责人签字生效，具同等法律效应，甲、乙双方各持两份。

　　2、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：甲方代表：

　　乙方：乙方代表：

　　身份证号码：家庭住址：__年__月__日__年__月__日

　　桥梁安全施工合同 15

　　发包方：____县南环路改扩建工程三标段项目部（甲方）

　　承包方： （乙方）

　　为确保构造物施工的安全生产，保障工程施工的顺利完成，上列双方对甲方位于栾川县南环路改扩建工程第三标段 K4+198小桥 的构造物工程，经双方协商达成如下安全施工协议：

　　一、甲方同意乙方按照安全施工的要求进行该工程的施工，乙方必须对施工人员严格管理和进行安全生产教育，保障施工合同期内没有人员伤亡事故发生，如发生伤亡事故，均由乙方负责。

　　二、工程开始施工后，乙方必须首先按设置明显的安全施工标志和彩条布或防护网，夜间必须设置警示标志（警示红灯），以确实保障过往车辆及行人安全，若因安全标志设立或其他安全措施不到位，而所产生的任何经济及民事、刑事责任，均由乙方全部承担。

　　三、乙方施工，必须在保障道路畅通和安全的前提下进行，乙方对施工挖出的废料和构造物施工用的.构件及其他涉及施工的物品必须及时清运或放于安全地带，绝不允许影响车辆及行人的安全通行，若发生安全事故，全部由乙方负责。

　　四、以上条款经双方协商自愿达成，如果乙方保障不了安全，甲方有权解除施工合同，终止乙方对该工程的施工行为和权利。

　　五、该协议一式二份，甲乙双方各持一份，合同自签字之日起生效，到工程施工完毕后，自行解除。

　　甲方（签字）： 联系电话：

　　乙方（签字）： 联系电话：

　　日 期： 年 月 日

　　桥梁安全施工合同 16

　　甲方：，以下简称甲方

　　乙方： ，以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。

　　一、承包形式：

　　包工，包料。

　　二、承包内容：

　　郴州市___大道西段K0+201桥梁下部总体承包。

　　三、质量要求:

　　达到验收合格标准。

　　四、甲方责任：

　　甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

　　五、 乙方责任：

　　乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的'采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。

　　六、工程工期：

　　接到甲方通知后三天必须设备进场。

　　七、工程进度:

　　乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。

　　八、 安全施工，文明施工：

　　乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。

　　九、材料管理：

　　施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。

　　十、工程保修:

　　乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期

　　十一、工程造价

　　305000 元。即人民币 叁拾万零伍仟圆整 (大写_____)元。

　　十二、 设备进场

　　甲方支付五万，完成桩基础甲方支付伍万元，本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 %保质一次付清。

　　十三、未尽事宜，由双方协商解决。

　　十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　桥梁安全施工合同 17

　　甲方：_____

　　乙方：______

　　一、施工名称及施工地点

　　1、施工名称：______

　　2、施工地点：______

　　二、工程技术要求及工程造价

　　1、此排水工程采用封闭式钢筋砼盖板方涵结构桥，长8.5米，盖板厚30厘米，过水断面净宽2米，桥整体宽3.8米，两侧墙顶部为钢筋砼梁，高30厘米，宽900厘米，墙身为浆石混砌结构，高为3米，宽为0.9米，基础底墙宽为1.3米，高为0.5米，盖板方涵进出水口衔接处采用浆砌石护底，长均为15.7米，宽为2米，进出口两侧采用浆砌石挡土墙。

　　(1)进口挡土墙长7.2米，底墙为(0.8×0.5米)，顶宽0.5米，高为2米;

　　(2)出水口挡土墙总长9米，底墙(0.8×0.5米)，墙高为2.5米，顶宽0.5米，桥两侧路面均为浆石混路面，面积为100平方米，工程量：_______土方304立方米，浆砌石127.4立方米，商混10.3立方米，钢筋1300.48公斤。

　　2、工程造价4.5万元整。

　　三、施工期限及付款方式

　　1、施工期限为20__________年6月8日至20__________年6朋20日前完工;

　　2、付款方式：______工程施工所需款项费用由乙方自行先期解决，工程整体完工后，甲方将于20__________年12月末前全部解清所需工程款项。

　　四、双方责任

　　1、甲方负责提供工程设计图纸，并派专人技术指导施工，对乙方工程质量进行监督管理;

　　2、乙方责任

　　(1)严格执行有关水利设计规定，按甲方设计的施工标准保证质量。

　　(2)按施工期进行施工，在完工之日起自二年内保修。

　　五、本合同双方代表签字之日起生效，双方必须遵守本合同，如有一方违约由违约方承担一切后果。

　　六、以上未尽事宜，由双方协商解决。

　　七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，__备存一份。

　　甲方：______

　　(盖章)

　　乙方：______

　　(盖章)

　　__________年__________月__________日